Решение по делу № 2-12953/2025 от 29.01.2026 - о признании договора расторгнутым, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Дело №

УИД №

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 декабря 2025 года <адрес>

Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Шкаленковой М.В., при секретаре судебного заседания Шуваевой Т.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о признании договора расторгнутым, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2, просила признать договор подряда №№ на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГ расторгнутым в связи с отказом от его исполнения, взыскать с ответчика в свою пользу убытки в виде неотработанного аванса в размере 11 240 000 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 11 240 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф в размере 50% от присужденной суммы, расходы по оплате государственной пошлины в размере 131 030 руб.

Требования истца мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГ между ней и ответчиком был заключен договор №ДГ-752 на выполнение проектных работ, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ по разработке проекта дома в КП ФИО4.

В соответствии с пунктом 2.1 договора определены следующие этапы работ:

1 этап – разработка Эскиза «ЭП» составляет 35 календарных дней, стоимость работ 1 500 руб.,

2 этап – разработка проектной документации стадии «П» составляет 90 дней с момента подписания акта по этапу 1, стоимость 5 700 000 руб.,

3 этап – разработка эскиза АИ составляет 20 календарных дней с момента подписания акта по этапу 2, стоимость работ 350 000 руб.,

4 этап – разработка АИ составляет 80 календарных дней с момента подписания акта по этапу 3, стоимость работ 4 100 000 руб.

Согласно пунктов 6.1, 6.2 договора подрядчик по окончании работ или отдельного этапа, направляет заказчику акт выполненных работ, а заказчик в течениеи 5 рабочих дней с момента получения акта принимает выполненные работы путем подписания акта или направляет подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с описанием недостатков.

Истец исполнила свои обязательства, оплатила часть работ по договору: ДД.ММ.ГГ – 100 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 1 400 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 5 350 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 350 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 3 800 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 120 000 руб. и ДД.ММ.ГГ – 120 000 руб., всего 11 240 000 руб. свои обязательства подрядчик не выполнил, результат работ заказчику не передал, ни одного акта выполненных работ не направил.

Направленная истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГ претензия об отказе от исполнения договора, возмещении убытков и выплате неустойки, последним в добровольном порядке не исполнено, что послужило основанием для обращения в суд.

В судебное заседание истец ФИО1 не явилась, ее представитель ФИО3 исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, извещался судом в установленном процессуальном законодательством порядке по известному месту регистрации, уведомления возвращены за истечением срока хранения.

На основании ст. 233 ГПК РФ судом постановлено (протокольно) о рассмотрении дела в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ст. ст. 309 - 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 702 ГК РФ По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 708 ГК РФ В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Как предусмотрено пунктом 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГ между ИП ФИО2 и ФИО1 был заключен договор №№, предметом которого являлось выполнение работ по разработке проекта дома в КП ФИО4. Состав проектных работ по договору указан в Приложении № к договору. Работы по договору должны были выполняться в соответствии с техническими заданиями, составляемыми в ходе исполнения договора на стадии (разделы) проектной документации. Техническое задание на раздел АР (Архитектурные решения) стадии «П» составляется подрядчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания стадии «Эскиз». Техническое задание на разработку последующих разделов проектной документации стадии «П» составляется подрядчиком в ходе выполнения работ по разделу АР (Архитектурные решения). Техническое задание на разработку проектной документации стадии «Р» составляется подрядчиком в ходе выполнения работ по стадии «П». Техническое задание на разработку АИ (архитектурные интерьеры) составляется после подписания раздела АР. Заказчик рассматривает и согласовывает техническое задание на стадию (раздел) проектной документации в течение 3 рабочих дней с даты его получения. Подрядчик вправе не приступать к разработке соответствующего раздела до согласования технического задания на данный раздел. Работы включают в себя прохождений согласований в компетентных органах, которое осуществляется подрядчиком самостоятельно за счет заказчика.

В соответствии с разделом 2 договора исполнение работ разделено на 4 этапа:

1 этап - разработка стадии Эскиз «ЭП», срок передачи работ 35 календарных дней с момента заключения договора, стоимость работ 1 500 000 руб.;

2 этап – разработка проектной документации стадии «П» составляет 90 дней с момента подписания акта по этапу 1, стоимость работ 5 700 000 руб.;

3 этап – разработка эскиза АИ составляет 20 календарных дней с момента подписания акта по этапу 2, стоимость работ 350 000 руб.,

4 этап – разработка АИ составляет 80 календарных дней с момента подписания акта по этапу 3, стоимость работ 4 100 000 руб. Итого 11 650 000 руб.

В соответствии с пунктом 3.2 договора время, затраченное на внесение в проект подрядчиком изменений и дополнений по замечаниям заказчика,, время, затраченное на заказчиком на прохождение внутренних согласований и согласований в компетентных органах, а также время, затраченное заказчиком на согласование технических заданий на конкретный раздел (разделы) проектной документации, в срок выполнения работ не входит.

Срок выполнения работ или отдельных этапов продлевается при задержке передачи заказчиком исходных материалов – на срок такой задержки. При предъявлении заказчиком комплекта замечаний, право на предъявление которых предусмотрено договором – на согласованный сторонами срок внесения подрядчиком изменений и дополнений в результат работ (пункты3.3, 3.3.1, 3.3.2)

Согласно пунктов 6.1, 6.2 договора подрядчик по окончании работ или отдельного этапа, направляет заказчику акт выполненных работ, а заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения акта принимает выполненные работы путем подписания акта или направляет подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с описанием недостатков.

Истец исполнила свои обязательства, оплатила часть работ по договору: ДД.ММ.ГГ – 100 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 1 400 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 5 350 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 350 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 3 800 000 руб., ДД.ММ.ГГ – 120 000 руб. и ДД.ММ.ГГ – 120 000 руб., всего 11 240 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями и квитанцией по операции о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГ.

Как указано истцом, предусмотренные договором обязательства ответчиком не выполнены, результат работ истцу не передан.

ДД.ММ.ГГ истец направила в адрес ответчика претензию об отказе от исполнения договора, возмещении убытков и выплате неустойки, которая последним в добровольном порядке не исполнена.

Согласно выписке из ЕГРИП ФИО2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГ, ОГРНИП №, деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. ст. 12, 35 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

В условиях состязательности процесса ответчиком возражений в опровержение доводов истца не приведено, доказательств надлежащего исполнения обязательств не представлено.

Согласно п.1,2 ст.27 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГ N 2300-1 (ред. от ДД.ММ.ГГ) "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В соответствии с п.1, п.5 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГ N 2300-1 (ред. от ДД.ММ.ГГ) "О защите прав потребителей" Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с пунктом 7.3 договора за нарушение сроков выполнения работ подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости работ, в отношении которых допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ..

С учетом предусмотренных договором сроков исполнения видов работ, окончательный срок сдачи проектных работ – до ДД.ММ.ГГ. Истец просит взыскать неустойку за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, то есть по дату направления претензии.

Размер неустойки за указанный период составит 11 240 000 руб. (11 240 000 *503 дн.%3%, но не более 100%).

Проверив обоснованность расчета истца, суд находит его верным. Ответчиком приведенный истцом расчет не оспорен.

При расчете неустойки суд учитывает, что положения 7.3 договора, ограничивают взыскание неустойки 10 % от общей стоимости работ по сравнению с положениями ст.20 Закона РФ «О защите прав потребителей» и, применяя положения п.1 ст.16 указанного Закона, полагает возможным произвести расчет неустойки в соответствии с положениями закона, а не договора.

В соответствии со статьями 151 ГК РФ, и 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

С учетом разъяснений, данных в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», согласно которым при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Поскольку доказан факт нарушения прав истца как потребителя действиями ответчика, нарушившего условия договора подряда №ДГ-752 от ДД.ММ.ГГ, суд взыскивает в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, исходя из конкретных обстоятельств дела, степени вины нарушителя и длительности неисполнения законных требований.

Частью 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В этой связи с ответчика в пользу истца суд взыскивает штраф в размере 11 290 000 руб.

С учетом изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. 199, 233 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 – удовлетворить.

Признать договор подряда №ДГ-752 на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГг., заключенный между ФИО1 и ИП ФИО2 расторгнутым в связи с отказом от его исполнения.

Взыскать с ИП ФИО2 (паспорт РФ №) в пользу ФИО1 (паспорт РФ №) денежные средства в сумме 11 240 000руб., неустойку за период с 06.04.2024г. по 21.08.2025г. в сумме 11 240 000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб., госпошлину в сумме 106 030 руб., штраф в сумме 11 290 000 руб.

Ответчик вправе подать в суд заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня получения его копии.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицам, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья М.В. Шкаленкова

Мотивированное решение изготовлено 29.01.2026г.