Дело № 2-75/2023

УИД 77RS0017-02-2022-001186-66

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 26 января 2023 года

Нагатинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Ильиной З.М., при помощнике судьи фио, с участием представителя ответчика фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Московский регион» к ФИО1 ..., третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета спора, адрес, о взыскании задолженности, и по встречному иску ФИО1 ... к ПАО «Россети Московский Регион» о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Московский Регион» (ранее ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору № Ю8-12-302-6745(908040) в размере сумма, неустойки в размере сумма, расходов по оплате государственной пошлины в размере сумма на том основании, что 14.09.2012 г. между ПАО «Россети Московский Регион» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № Ю8-12-302-6745(908040), в соответствии с которым технологическое присоединение осуществлено для электроснабжения дачного дома по адресу: адрес, в р-не адрес, кадастровый номер 50:320050209346. В соответствии с п. 10 договора (с учетом изменений, внесенных доп. соглашением, в связи с изменением законодательства РФ) размер платы за осуществление технологического присоединение энергопринимающих устройств составляет сумма Согласно п. 11 договора заявитель обязался надлежащим образом исполнять обязательства по оплате расходов за оказание услуг по осуществлению технологического присоединения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации в установленные сроки и в установленном порядке. Акт об осуществлении технологического присоединения составлен 25.03.2020 г., однако денежные средства в полном объеме на расчетный счет не поступили, тем самым обязательства со стороны ответчика до настоящего времени не исполнены.

ФИО1, возражая против заявленных требований, предъявил встречный иск о взыскании неустойки в размере сумма, штрафа в размере сумма, компенсации морального вреда в размере сумма, госпошлины в размере сумма, а при удовлетворении первоначального иска, осуществить зачет однородных требований на том основании, что согласно п. 5 договора от 14.09.2012 г. срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с момента заключения договора, следовательно технологическое присоединение надлежало провести не позднее 14.03.2013 г. Акт об осуществлении технологического присоединения составлен 25.03.2020 г. Период просрочки исполнения договора составляет 2568 дней за период с 15.03.2013 г. по 25.03.2020г., имеет право взыскать с ответчика неустойку за период с 23.05.2017 г. по 25.05.2020 г., не выходя за трехгодичный срок исковой давности. 15.04.2022 г. ФИО1 была направлена претензия ПАО «Россети Московский регион» с требованием об уплате неустойки, однако на момент подачи искового заявления данное требование исполнено не было.

Представитель ПАО «Россети Московский регион» в судебное заседание не явился, извещен, представил письменный отзыв на встречное исковое заявление, в котором просил в удовлетворении встречных исковых требований отказать в полном объеме.

ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен, обеспечил явку представителя.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве, поддержал встречные исковые требования, просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель третьего лица адрес в судебное заседание не явился, извещен, представил письменные пояснения, просил удовлетворить иск ПАО «Россети Московский регион».

Заслушав представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона Об электроэнергетике и п. 16, 17 Правил).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик – оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания.

Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений ст. 1, 421, 422 ГК РФ, может устанавливаться законодательством или соглашением сторон.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, 14.09.2012 г. между ПАО «Россети Московский Регион» (ранее ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - дачного дома, расположенного по адресу: адрес, в р-не адрес, кадастровый номер № 50:32:0050209:346, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.

Дополнительным соглашением от 15.05.2012 г. стороны ввели в действие Приложение к договору - Технические условия № Ю8-12-202-15153 (908040/102) от 24.12.2012 г.

Согласно акту об осуществлении технологического присоединения № 082-888072 от 25.03.2020 г. сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 14.09.2012 г. № Ю8-12-302-6745(908040) в полном объеме на сумму сумма Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям № Ю8-12-202-15153(908040/102) от 24.12.2012.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением правления Топливно-энергетического комитета адрес от 18.01.2011 г. № 1-Р (для данной категории присоединения – сумма за 1 кВт с НДС и составляет сумма

Согласно изменениям, внесенным Дополнительным соглашением от 25.03.2020 г., размер платы составляет сумма Указанное дополнительное соглашение ФИО1 подписано не было.

В соответствии с п. 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:

а) 10% - сумма – в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30% - сумма – в течение 60 дней с даты заключения договора;

в) 20% - сумма – в течение 180 дней с даты заключения договора;

г) 30% - сумма - в течение 15 дней с даты подписания сторонами договора акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансов принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности;

д) 10% - сумма — в течение 15 дней с даты фактического присоединения.

В соответствии с пп. «а», «б», «в» п. 11 договора ФИО1 внес платеж в размере сумма на расчетный счет истца.

В соответствии с п. 8 договора факт завершения работ фиксируется подписанием сторонами акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности, акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 10.4 Приложения № 1 от 31.08.2012 г. № Ю8-12-202-15153(908040/102) к договору составление указанных актов является обязанностью истца.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ по договору подряда № 1550 от 03.06.2013 г. работы были выполнены и переданы подрядчиком истцу не позднее 24.02.2014 г.

В соответствии с п. 19 Правил присоединения стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

Таким образом, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения должны были быть подписаны сторонами не позднее 27.02.2014 г.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

Фактически акт об осуществлении технологического присоединения составлен 25.03.2020 г.

Согласно адрес условий № Ю8-12-202-15153(908040/102) от 31.08.2012 г., срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, то есть с 14.09.2012 г. по 14.09.2017 г.

В пункте 7 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 г. установлено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией (п. 18 названных Правил технологического присоединения).

Таким образом, договор об осуществлении технологического присоединения может быть реализован только путем выполнения сторонами обязательств по осуществлению комплекса мероприятий, предусмотренных технических условий для заказчика и для сетевой организации.

Наличие действующих технических условий является обязательным условием осуществления технологического присоединения. При этом обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению должны быть выполнены в установленные договором сроки и в пределах срока действия технических условий.

По смыслу приведенных норм по истечении срока действия выданных заявителю технических условий, выполнение мероприятий по технологическому присоединению не представляется возможным, поскольку технические условия содержат существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения - перечень мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 27 Правил технологического присоединения при невыполнении заявителем Технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных Технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Однако исходя из положений п. 24, 27 и 16 Правил технологического присоединения в их взаимосвязи, срок, на который сетевая организация вправе продлить действие ранее выданных Технических условий, не может превышать пресекательный срок технологического присоединения, установленный п.п. 6 п. 16 и п. 24 Правил технологического присоединения.

В ходе судебного разбирательства представителем ответчика заявлено о пропуске истцом трехлетнего срока исковой давности.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии со ст. 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В силу п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

В силу ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Фактически работы по технологическому присоединению закончены 24.02.2014 г.

Настоящий иск подан согласно судебному штампу – 19.01.2022 г., то есть по истечении срока исковой давности.

Учитывая вышеизложенное, требования ПАО «Россети Московский Регион» к ФИО1 о взыскании задолженности не подлежат удовлетворению в полном объеме в связи с пропуском срока исковой давности.

Разрешая встречные требования фио к ПАО «Россети Московский Регион», суд приходит к следующему.

В соответствие с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 10.2 Технических условий Сетевая организация осуществила следующие работы: строительство БМКТП-250-10/0,4, кВ, отпайки ВЛ3-10 кВ от ф. «Новиковский с ТП -298 ПС N 748 «Лазарево», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч ПИР, адрес.

Согласно п. 11.3-11.7 Технических условий заявитель со своей стороны обязан выполнить мероприятия необходимые для осуществления технологического присоединения: на границе балансовой принадлежности эксплуатационной ответственности установить узел учета со счетчиком класса точности не ниже 2.0, имеющие госпроверку и внесенными в государственный реестр средств измерений, и автоматический включатель тока 25А; смонтировать ответвление к вводу и ввод. При необходимости прокладки кабельной линии в земле рекомендуется руководствоваться указаниями типового проекта А5-92, при монтаже воздушного ответвления к вводу - 5.407-154, 3.407.82, при необходимости установки опор ВЛИ 0,4 кВ-ЛЭП 98.08, ЛЭП 98.10, 21 0045; внутренние электропроводки рекомендуется выполнить в соответствии с указаниями типового проекта 5.407-153; выполнить молнезащиту в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкцией по устройству молнезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; выполнить заземление в соответствии с типовым проектом 3.407.1-150 и «Типовой инструкцией по электроснабжению индивидуальных домов и других личных сооружений; установить агрегат бесперебойного питания со стабилизатором напряжения, обеспечивающий требуемое качество электроэнергии: в соответствии с п. 11.9 Технических условий представить объем работ в Сетевую организацию.

Однако указанные обязательства ФИО1 не выполнялись.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 3 ст. 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В силу ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Таким образом, поскольку ответчик фактически отказался от исполнения договора, встречные исковые требования не подлежат удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ при отказе в иске судебные расходы с ответчика в пользу истца взысканию не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ПАО «Россети Московский Регион» к ФИО1 ... о взыскании задолженности отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований ФИО1 ... к ПАО «Россети Московский Регион» о взыскании неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Нагатинский районный суд адрес в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме. Решение в окончательной форме изготовлено 02.02.2023 г.

Судья фио