Решение по делу № 2-3843/2025 от 02.12.2025 | Ленинский районный суд г. Новосибирска (Новосибирская область)

Категория дела О защите прав потребителя Гражданское Удовлетворено

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Истец <ФИО> обратился в суд с вышеуказанным иском, просит взыскать с ООО «АПС ДСК Сибирь» 6 620 190 рублей в качестве возврата денежных средств, оплаченных по договору строительного подряда №ДСП-354/2023, за вычетом стоимости работ

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Материалами дела подтверждается, что 28.08.2023 между ООО «АПС ДСК СИБИРЬ» и <ФИО> заключен договор строительного подряда № ДСП-354/2023.

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Выслушав пояснения, изучив письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Резолютивная частьитоговое решение суда

Иск <ФИО> удовлетворить.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

Дело № 2-3843/2025 КОПИЯ УИД 54RS0006-01-2025-002042-15

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 ноября 2025 года г. Новосибирск

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

судьи Бурнашовой В.А.,

при секретаре судебного заседания Нагорновой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «АПС ДСК Сибирь» о защите прав потребителя,

установил:

Истец ФИО1 обратился в суд с вышеуказанным иском, просит взыскать с ООО «АПС ДСК Сибирь» 6 620 190 рублей в качестве возврата денежных средств, оплаченных по договору строительного подряда №ДСП-354/2023, за вычетом стоимости работ по устройству фундамента, а также неустойку за просрочку исполнения 253 732,95 руб. в день, неустойку за просрочку исполнения 253 732,95 руб. в день, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф в доход потребителя.

Согласно доводам иска, 28.08.2023 истец ФИО1 заключил с ООО «АПС ДСК Сибирь» договор строительного подряда №ДСП-354/2023, по условиям которого обязанностью подрядчик ООО «АПС ДСК Сибирь» является строительство Объекта – индивидуального жилого дома общей площадью 273 кв.м. по адресу: <адрес>, Барышевский сельсовет, СНТ «Генетик», участок №.

Как заказчик ФИО1 в полном объеме произвел оплату по договору строительного подряда.

Истец полагает, что ответчик ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по договору строительного подряда, существенно нарушает сроки строительства, качество строительства неудовлетворительное.

07.12.2023 Заказчик впервые обратился с претензией о просрочке Исполнителем выполнения этапа работ (Устройство фундамента не было выполнено в срок 01.11.2023). Исполнитель проигнорировал Заказчика. Завершил указанные работы лишь 17.05.2024 (согласно письму от 20.12.2024 № 20/12-24). Просрочка по этапу составила 168 дней.

03.04.2024 Заказчик очередной раз обратился с претензией о просрочке Исполнителем выполнения этапа работ (Сборка стен и перекрытий из блоков не было выполнено в срок 01.03.2024). Исполнитель проигнорировал Заказчика. По сообщениям Исполнителя указанные работы завершены им лишь 01.09.2024 (согласно письму от 20.12.2024 № 20/12-24). Просрочка (по мнению Исполнителя) по этапу составила 181 день. Указанные работы не выполнены, не были приняты Заказчиком.

07.08.2024 Заказчик очередной раз обратился с претензией о просрочке Исполнителем выполнения этапа работ (Крыша и кровля не было выполнено в срок 01.06.2024; Отмостка отсыпная; Терраса; Гаражные ворота и двери не были выполнены в срок до 01.07.2024). Исполнитель проигнорировал Заказчика. По сообщениям Исполнителя указанные работы в части Отмостка отсыпная завершены им лишь 02.11.2024, по остальным не выполнены (согласно письму от 20.12.2024 № 20/12-24). Просрочка (по мнению Исполнителя) по этапу Отмостка отсыпная составила 124 дня. По этапу «Крыша и кровля» - продолжается и ежедневно увеличивается. По остальным - Отмостка отсыпная; Терраса; Гаражные ворота - продолжается и ежедневно увеличивается. При этом, указанные работы не выполнены, не были приняты Заказчиком.22.11.2024 Заказчик очередной раз обратился с претензией о просрочке, на которую Исполнитель направил акты выполненных работ. Указанные акты Заказчик мотивированно отклонил, поскольку согласованные по Договору работы выполнены не были.

В ответ на мотивированный отказ от подписания актов, Подрядчик направил письмо № 11/12-24-2 от 11.12.2024, которым фактически признал недостатки и отсутствие готового к принятию результата, предложил способ устранения недостатков

22.11.2024 Заказчик очередной раз обратился с претензией о просрочке, на которую Исполнитель направил акты выполненных работ. Указанные акты Заказчик мотивированно отклонил, поскольку согласованные по Договору работы выполнены не были.

Исполнитель не только допускает просрочку исполнения, но и минимум с 26.11.2024 осведомлен о недостатках своих работ, согласен с ними, однако действий по устранению не предпринял ни в указанные самостоятельно сроки (до 25.12.2024), ни по настоящий момент.

Неустойка за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с расчетом к иску составляет 253732,95 в день в соответствии с расчетом к иску и подлежит взысканию с Ответчика.

С учетом указаний ст. 28,30 Закона «О защите прав потребителей», Заказчик вынужден также требовать уплаты неустойки в размере 3% в день от суммы договора, за просрочку сроков устранения недостатков, определенных самим Исполнителем, что составляет 253732,95 рублей в 1 день.

Наряду с неустойкой истец просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, извещен надлежаще, направил в суд представителя по доверенности ФИО2, который иск поддержал.

Представитель ответчика ООО «АПС ДСК Сибирь» в судебное заседание не явился, извещен надлежаще, о причинах неявки не сообщил.

Суд определил рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав пояснения, изучив письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Материалами дела подтверждается, что 28.08.2023 между ООО «АПС ДСК СИБИРЬ» и ФИО1 заключен договор строительного подряда № ДСП-354/2023.

Согласно п.1.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы: строительство Объекта - индивидуальный жилой дом, общей площадью 273 кв. м., по адресу по адресу: <адрес>, Барышевский сельсовет, СНТ «Генетик», участок №, a именно:

изготовление фундамента дома (железобетонный);

поставка и монтаж стен дома в соответствии е определенными Сторонами техническими характеристиками и сметным расчетом, перекрытия деревянные;

устройство крыши и покрытие кровли;

доставка и установка окон и дверей;

другие работы, прямо поименованные Сметным расчетом.

Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить эти работы.

Объект, согласно этому же пункту, должен быть пригоден для круглогодичного проживания с доступом в любое время года, будет построен в соответствии с нормами Градостроительного кодекса. Тип отопления - газ. Электричество, водоснабжение - предусмотрено. Канализация - локальная. Наличие санузла (ванная, туалет) - предусмотрено. Этажность - 2 этажа. Строительная площадка - земельный участок, предоставленный Заказчиком для строительства, и расположенный по адресу: <адрес>, Барышевский сельсовет, СНТ «Генетик», участок №, кадастровый №.

Стоимость составила 16 183 334 рублей из которых 4 333 334 рублей собственных средств и 11 850 000 рублей кредитных (п. 2.1. Договора).

Истец свою обязанность по оплате исполнил в полном объеме.

Дополнительным соглашением №2 к Договору от той же даты определено, что срок исполнения по договору составляет:

№

Вид работ

Срок

Устройство фундамента

01.11.2023

Сборка стен и перекрытий из блоков

01.03.2024

Крыша и кровля

01.06.2024

Отмостка отсыпная

01.07.2024

Терраса

3.1. Договора – 10 мес с момента начала СМР (Предположительно 01.07.2024)

Гаражные ворота и двери

Сметным расчетом (Приложение №1 к Договору) определена стоимость этапов работ.

№

Вид работ

Стоимость, руб.

Устройство фундамента

1837575

Сборка стен и перекрытий из блоков

3794615,01

Крыша и кровля

2036099,75

Отмостка отсыпная

197702,99

Терраса

409772,25

Гаражные ворота и двери

182000

Подрядчик не исполнил свои обязательства, в связи с чем 07.12.2023 Заказчик впервые обратился с претензией о просрочке Исполнителем выполнения этапа работ (Устройство фундамента не было выполнено в срок 01.11.2023). Исполнитель проигнорировал Заказчика. Завершил указанные работы лишь 17.05.2024 (согласно письму от 20.12.2024 № 20/12-24). Просрочка по этапу составила 168 дней.

По этапу «Крыша и кровля» - продолжается и ежедневно увеличивается. По остальным - Отмостка отсыпная; Терраса; Гаражные ворота - продолжается и ежедневно увеличивается. При этом, указанные работы не выполнены, не были приняты Заказчиком.

№

Замечания Заказчика

Пояснения/задания Подрядчика

Срок устранения

Этап

Межэтажный проём под лестницу сделан не по проекту - дверной проём комнаты второго этажа «висит в воздухе».

Размер проема выполнен в соответствии с согласованной проектно - сметной документацией. В настоящее время Подрядчиком, по запросу Заказчика, направлен запрос в адрес проектной организации, о необходимости дополнений/изменений проектной документации. После получении результату запроса Подрядчик дополнительно уведомит Заказчика.

Сборка стен и перекрытий из блоков

Проём под чердачную лестницу имеет неверные размеры - 59 х 97см (должен быть под люк 60x120 см согласно ТЗ).

В соответствии с согласованной проектной документации размер проема под чердачную лестницу составляет 600*1000мм. По просьбе Заказчика выполнить проем длинной 1200мм.

До 24.12.2024 г.

Сборка стен и перекрытий из блоков

Не установлены перемычки и/или не выполнено армирование дверных проёмов межкомнатных перегородок

Временная поддерживающая конструкция выполнена согласно проектной документации. Снять временные опоры, при необходимости добавить опорную часть из металлического уголка.

До 24.12.2024 г.

Сборка стен и перекрытий из блоков

Не везде сняты временные деревянные поддерживающие конструкции.

Снять временные деревянные поддерживающие конструкции

До 24.12.2024 г.

Сборка стен и перекрытий из блоков

Не произведена герметизация шва между плитой и наружными стенами.

В «детской» шов устроить из ЭППС типа «Пеноплекс» или аналог, в остальных помещениях монтажная пена, растворы на цементном вяжущем.

До 24.12.2024 г.

Сборка стен и перекрытий из блоков

Не просверлены дренажные отверстия в плитах перекрытий над гаражом.

Устроить дренажные отверстия в ПК над гаражом.

До 24.12.2024 г.

Сборка стен и перекрытий из блоков

Потолочное перекрытие гаража не утеплено и не произведена герметизация согласно проекту (устройство мягкой кровли).

Провести работы по монтажу мягкой кровли над гаражом.

В течении 10 рабочих дней, после подписания актов приемки предыдущих этапов работ и последующего разрешения к выполнению данного вида работ.

Сборка стен и перекрытий из блоков

Не замазаны ремонтным раствором большие щели и сколы стеновых блоков.

Устранить щели и сколы стеновых блоков.

До 24.12.2024 г.

Сборка стен и перекрытий из блоков

Габариты фундамента выполнены не по проекту - не возведена входная терраса.

Согласно устной договоренности, была произведена замена работ. Вместо данных работ выполнены другие согласованные виды работ. Оформить и отправить на подписание, дополнительное соглашением к договору, согласно принятых решений.

До 13.12.2024 г.

Терраса

Отмостка выполнена не в полном объеме (в районе террасы). Необходимо зафиксировать договорённости и произвести взаиморасчет (вернуть сумму за невыполненные работы).

До 13.12.2024 г.

Терраса

Отмостка не выполнена в районе лицевой стороны гаража.

До 13.12.2024 г.

Отмостка отсыпная

Гильзы коммуникаций выведены в несогласованные места, ПНД- трубы в них пробиты саморезами.

Гильзы коммуникаций по оси «4» (гараж) перенести.

Май 2025 г.

Отмостка отсыпная

Труба ливневой канализации не закопана (ближняя к ул. Семейной).

Понизить отметку монтажа ливневой канализации в данном месте

Май 2025 г.

Отмостка отсыпная

Монолитный участок под внешнюю лестницу расположен со смещением (не по проекту).

Выполнен в соответствии с проектной документацией

Устройство фундамента

Примыкание плантера к стене дома не соответствует строительным нормам (локальные дефекты: щели, плоскость плантера местами не прижата к стене).

В теплое время года произвести ревизию узла, с последующей герметизацией.

Май 2025 г.

Отмостка отсыпная

Не полностью выполнено планирование и разравнивание выкопанного грунта. Часть грунта лежит возле отмостки (возле биотуалета).

Разровнять грунт по территории

Май 2025 г.

Отмостка отсыпная

Проём ворот не был подготовлен к монтажу. В связи с этим нет необходимого примыкания профиля ворот и уплотнителя к плоскости проёма - сквозные щели по периметру ворот.

На период до устройства штукатурных работ производимых заказиком, устроить временное уплотнение профиля ворот

До 24.12.2024 г.

Гаражные ворота и двери

Неправильная установка ворот по высоте (ворота не закрываются - до конца при закрытии по уровню планируемого чистового пола).

Произвести финишную регулировку ворот, после устройства чистового пола.

После устройства чистового пола, производимого Заказчиком.

Гаражные ворота и двери

Порванная гильза (хоть и заменённая на новую) под слаботочный ввод не доведена до щита.

Проложить гильзу до щитового оборудования.

До 24.12.2024 г.

Устройство фундамента

Не установлены элементы примыкания на кровле к вентшахте.

Смонтировать элементы примыкания к вентшахте.

До 24.12.2024 г.

Крыша и кровля

Не производится уборка как на территории участка, так и в доме (строительный мусор не вывозится своевременно). Строительная площадка не содержится в приемлемом состоянии.

Финишная уборка будет произведена после монтажа кровли и устранения замечаний

До 25.12.2024 г.

Не вывезены оставшиеся материалы (стеновые блоки и т.д.).

Вывезти остатки строительных материалов.

До 25.12.2024 г.

Как правильно указано в иске, Исполнитель не только допускает просрочку исполнения, но и минимум с 26.11.2024 осведомлен о недостатках своих работ, согласен с ними, однако действий по устранению не предпринял ни в указанные самостоятельно сроки (до 25.12.2024), ни по настоящий момент.

Согласно пункту 1 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

В силу статьи 756 ГК РФ при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата строительных работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 ГК РФ. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 ГК РФ, составляет пять лет.

В соответствии с частью 3 статьи 29 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом (статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. ст. 12, 56 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Каждая сторона по делу должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не установлено федеральным законом.

Из разъяснений, изложенных в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» следует, что при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 5 ст. 23.1, п. 6 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, ст. 1098 ГК РФ).

В ходе рассмотрения дела представителем ответчика ООО «АПС ДСК Сибирь» заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы.

21.07.2025 судом вынесено определение о назначении судебной экспертизы, проведение экспертизы поручено АНО «Центральное бюро судебных экспертиз №», на разрешение экспертов поставлены вопросы:

В каком объеме выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные договором строительного подряда №ДСП-354/2023 от 28.08.2023 на выполнение работ по строительству индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, Барышевский сельсовет, СНТ «Генетик», участок №, кадастровый №, по состоянию на 10.03.2025?

Какова стоимость выполненных работ, указанных в п.1, согласно условиям договора строительного подряда?

Соответствуют ли выполненные строительно-монтажные работы требованиям строительных норм и правил?

Может ли использоваться результат работ для целей, предусмотренных договором строительного подряда №ДСП-354/2023 от 28.08.2023?

Возможно ли устранение обнаруженных недостатков в выполненной работе? Какова среднерыночная стоимость устранения выявленных недостатков?

При назначении судебной экспертизы суд предупредил ответчика:

- в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.07.2023 N 43-П экспертная организация вправе не приступать к проведению судебной экспертизы до получения гарантий реального получения оплаты экспертизы, назначенной судом по инициативе стороны (сторон).

Оплата экспертизы должна быть произведена ООО «АПС ДСК Сибирь» в срок не позднее 01.09.2025.

Одновременно суд разъяснил, что в случае, если ответчик не оплатит судебную экспертизу до 01.09.2025, дело не будет направлено в экспертное учреждение, суд вправе возобновить производство по делу и рассмотреть его по имеющимся в деле доказательствам.

Ввиду неоплаты ответчиком назначенной судебной экспертизы суд возобновил производство по делу, при этом ответчик от дальнейшего участия в рассмотрении дела самоустранился.

Согласно ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с расчетом к иску составляет 253732,95 в день в соответствии с расчетом к иску и подлежит взысканию с ответчика.

Согласно п. 4 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Принимая во внимание, что просрочка ответчика составляет более полугода, истец обоснованно требует возврата уплаченных денежных средств за вычетом работ по устройству фундамента 8 457 765-1 837 575= 6 620 190.

Согласно ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

Согласно ст. 30 Закона «О защите прав потребителей» недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

С учетом положений статей 28,30 Закона «О защите прав потребителей» истец обоснованно требует уплаты неустойки в размере 3% в день от суммы договора, за просрочку сроков устранения недостатков, определенных самим Исполнителем, что составляет 253 732,95 рублей в 1 день.

В силу статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае, если нарушение ответчиком прав потребителя причинило последнему моральный вред, то при наличии вины причинителя, моральный вред подлежит компенсации.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 45 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17 при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Таким образом, по смыслу Закона о защите прав потребителей, сам по себе факт нарушения прав потребителя презюмирует обязанность ответчика компенсировать моральный вред.

В ходе судебного разбирательства судом установлен факт нарушения ответчиком прав потребителя, а именно неисполнение обязательства по своевременному и качественному строительству индивидуального жилого дома.

Суд, основываясь на характере и объеме причиненных потребителю страданий, вызванных переживаниями из-за неисполнения ответчиком условий договора, возможной утраты денежных средств, необходимостью обращаться с иском, претерпеванием бытовых неудобств, в том числе из-за невозможности подключения дома к магистральному газопроводу, потери времени на дорогу, приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о взыскании морального вреда в разумном размере - 30 000 рублей.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Штраф в доход потребителя составляет 11 782 860 рублей из расчета:

- (6 620 190 + 8 457 765 + 8 457 765 + 30 000)/2.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат расходы по оплате государственной пошлины в сумме 48 894 рубля.

Пропорционально удовлетворенным исковым требованиям с ответчика подлежит довзысканию государственная пошлина в размере 88 481 рубль.

Руководствуясь статьями 194-198, 235-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ООО «АПС ДСК Сибирь» (ИНН <***>) в пользу ФИО1:

- 6 620 190 рублей – возврат оплаты по договору,

- 8 457 765 рублей – неустойка за просрочку исполнения,

- 8 457 765 рублей – неустойка за просрочку удовлетворения требований потребителя,

- 30 000 рублей – компенсация морального вреда,

- 11 782 860 рублей – штраф в доход потребителя,

- 48 894 рубля – государственная пошлина, оплаченная при подаче иска.

Довзыскать с ООО «АПС ДСК Сибирь» (ИНН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 88 481 рубль.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Заочное решение в окончательной форме изготовлено 02 декабря 2025 г.

Судья (подпись) В.А. Бурнашова

Подлинник заочного решения находится в гражданском деле № 2-3843/2025 в Ленинском районном суде г. Новосибирска.

Секретарь с/заседания

А.А. Нагорнова

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →