Дело № 2-2354/2025
УИД 24RS0017-01-2025-001347-36
Категория 2.179
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
19 декабря 2025 года г. Красноярск
Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Жидковой О.Б.,
при секретаре Чевычеловой М.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском (с учетом уточнения) к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя. Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 03.04.2013 № №.13. Договор был расторгнут в 2014 году на основании соглашения. Впоследствии между истцом и ответчиком был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.02.2015 № №. Дополнительным соглашением от 19.07.2017 срок действия договора продлен 5 лет. Договор от 17.02.2015 также не был исполнен. В дальнейшем 16.05.2023 стороны заключили договор № 20.2400.3360.23, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: объект «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенный (который будет располагаться) по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, пер. Тракторный, 29А, кадастровый номер земельного участка № в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению условиями договора установлен 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 16.11.2023 года (включительно). Мероприятия по технологическому присоединению со стороны сетевой организации до настоящего времени не выполнены. Просит возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № № от 16.05.2023 в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» неустойку за нарушение сроков осуществления технологического присоединения за период с 15.05.2023 по 06.03.2025 в размере 47 880 руб., с 06.04.2023 по 06.03.2025 в размере 765 руб., с 16.02.2015 по 06.03.2025 в размере 550 руб. (заявленные истцом периоды), в общем размере 49 195 руб.; компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб., штраф.
Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял. Ранее представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО2, действуя на основании доверенности, представил отзыв на исковое заявление, в котором исковые требования не признал в полном объеме, указал, что неустойка в силу подпункта «в» п. 16 Правил № 861 при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, совокупный размер неустойки при нарушении срока не может превышать размер неустойки определённый в указанном порядке за год просрочки, в случае удовлетворения требований в части взыскания договорных неустоек, судебной неустойки, штрафа – снизить размер, применив положения ст. 333 ГК РФ, в части взыскания компенсации морального вреда, судебных расходов – снизить до разумных пределов, установить срок для исполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору не менее 6 месяцев.
Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся сторон.
Исследовав письменные материалы дела в их совокупности и взаимосвязи по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.
Согласно п. 1 ст. 26 приведенного Федерального закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения (в редакции на момент заключения договора), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
Как следует из п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.
Таким образом, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании.
Положениями п. 16.3 Правил технологического присоединения определен порядок выполнения сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению.
Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 309, 310 ГК РФ).
Согласно ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением.
Как установлено судом и следует из материалов дела, с 11.04.2011 ФИО1 принадлежит земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> что подтверждается выпиской из ЕГРН.
Как следует из соглашения о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № 03.04.2013 между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 был заключен указанный договор, из соглашения также следует, плата за осуществление технологического присоединения составляла 550 рублей, сетевая организация приняла на себя обязательство возвратить уплаченную по договору сумму.
Согласно ответу ОАО «МРСК Сибири», данному на обращение истца, сетевая организация известила о том, что по договору № № от 03.04.2013 были разработаны мероприятия по строительству ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП №86-5-8 до границ земельного участка заявителя, планируемы срок выполнения строительно-монтажных работ – август 2014 года.
Иных документов к договору № № от 03.04.2013 года (сам договор, технические условия к договору) сторонами в судебном заседании не представлено.
17.02.2015 между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15,0 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> кадастровый №. Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. п. 1. – 2. Договора) (л.д.83-85).
Как следует из пункта 4 приведенного договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.
Пунктом 7 технических условий определена максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 15,0 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электрических сетей к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ, год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2015, точка присоединения – ближайшая опора новой ВЛ 0,4 кВ, расположенная на расстоянии не далее 25 м от границ земельного участка заявителя.
В п. 8 технических условий указано, что основным источником питания является ПС № 86 35/10 кВ «Шуваево».
В силу п. 10 технических условий сетевая организация осуществляет подготовку и выдачу технических условий; проверку выполнения технических условий заявителя; допуск в эксплуатацию расчетного прибора учета электроэнергии; фактические действия при присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя; строительство ВЛ 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ, подключенной от РУ 0,4 кВ Тп № 86-5-8 10/0,4 кВ до границы участка заявителя (характеристики, протяженность, трассу ВЛ 0,4 кВ уточнить проектом).
Требования, которые надлежало выполнить заявителю, указаны в пункте 11 приведенных технических условий, среди которых: ввод от точки присоединения по п. 7 настоящих технических условий до вводного коммутационного аппарата, выполнить самонесущим изолированным проводом или кабелем в атмосферостойкой изоляции сечением не менее 16 мм2, открыто, минуя чердаки, подвальные помещения и иные хозяйственные постройки в границах своего земельного участка; установку низковольтного щита 0,4 кВ с автоматическим выключателем на номинальный ток 32 А; направляет в сетевую организацию письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета.
В соответствии с п. 6 договора сетевая организация также обязалась: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий, осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их Заявителю. Сетевая организация при невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
Размер платы за технологическое присоединение составил 550 руб. и был оплачен истцом в полном объеме, что подтверждено представленным чеком от 18.02.2015 (л.д.31).
С учетом положений п. 6 договора мероприятия по технологическому присоединению подлежали выполнению в срок до 17.08.2015 года (включительно).
Дополнительным соглашением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.07.2017 срок действия технических условий продлен на 5 лет, то есть до 19.07.2022 года.
20.05.2021 года ПАО «Россети Сибирь» направило в адрес истца письмо №исх-по, согласно которому сетевая организация уведомила о том, что истец по договору от ДД.ММ.ГГГГ принял на себя обязательство по выполнению технических условий №, на дату письма уведомлений о выполнении истцом технических условий не представлено, срок действий технических условий истек ДД.ММ.ГГГГ, срок выполнения мероприятий истек ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, исполнение договора от ДД.ММ.ГГГГ № со стороны ПАО «Россети Сибирь» перестает быть возможным. Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» отказывается от исполнения договора и считает договор от ДД.ММ.ГГГГ №.2400.265.15 прекратившим свое действие с момента получения настоящего уведомления.
Как следует из списка № (партия 677) внутренних почтовых отправлений от 02.06.2021 года, указанное письмо направлено в адрес истца.
23.08.2021 года Актом Е-4-713 мастером Емельяновского РЭС ФИО3 (уд. 813 от 14.12.2013) и электромонтером Емельяновского РЭС ФИО4 (уд. 25 от 19.01.2018) с участием потребителя ФИО1 установлен прибор учета – выносной шкаф учета на опоре потребителя от опоры № СиП. Указанный прибор учета у нового потребителя допущен в эксплуатацию в качестве расчетного, является пригодным для осуществления и соответствует требованиям. Прибор установлен на основании технических условий №.2400.265.15 (л.д.75).
Как следует из письма ПАО «Россети Сибирь» № от 30.06.2022 года, ФИО1 обратился в сетевую организацию по вопросу выдачи акта об осуществлении технологического присоединения, на что ему сообщили что письмом №.4/2612-исх-по от 20.05.2021 ПАО «Россети Сибирь» уведомили его об отказе от исполнения договора от 17.02.2015 года № и прекращении его действия (л.д. 107).
ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> кадастровый номер земельного участка № Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. п. 1. – 2. Договора).
Как следует из пункта 4 приведенного договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.
Пунктом 7 технических условий №, с учетом изменений в технические условия №, определена точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: I точка присоединения – максимальная мощность 15 кВт, линия (0,4) – опора №6, линия (0,4) – ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 86-5-8, ячейка ТП – Л-2, ТП – КТП 86-5-8, линия (3/6/10) – ВЛ 10кВ ф.86-5, ПС – ПС 35 кВ Дрокино № 64.
В силу п. 10 технических условий сетевая организация осуществляет организационные мероприятия по подготовке технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
Кроме того, в соответствии с п. 10 технических условий сетевая организация также осуществляет требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя (выполняет проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, и производит согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством), должна выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (10.2.1); определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0,4 кВ (10.2.2); выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (10.2.3).
Требования, которые надлежало выполнить заявителю, указаны в пункте 11 приведенных технических условий, среди которых: ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности); разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной (п. 11.1); при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством (п. 11.4); после выполнения технических условий – предъявление энергопринимающего устройства представителю сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (п. 11.5).
В соответствии с п. 6 договора сетевая организация также обязалась: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.
Размер платы за технологическое присоединение составил 47 880 руб. и был оплачен истцом в полном объеме, что подтверждено представленным извещением об оплате от 16.05.2023.
Согласно п. 21. договора, последний считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.
Таким образом, договор следует считать заключенным 16.05.2023, с учетом положений п. 6 договора мероприятия по технологическому присоединению подлежали выполнению в срок до 16.11.2023 года (включительно).
Как следует из уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, услуга по договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказана в полном объеме.
Согласно акту допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № Е-20-1212 от 10.07.2025 года прибор учета допущен в эксплуатацию.
Разрешая заявленное требование о возложении обязанности об осуществлении технологического присоединения по договорам, суд исходит из того, что на дату рассмотрения настоящего спора сетевая организация осуществила технологическое присоединение, что подтверждается актом допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № Е-20-1212 от 10.07.2025 года (л.д. 117), а также ответом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (л.д. 130), согласно которому для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: <адрес>, с ФИО1 заключен договор энергоснабжения от 04.08.2025 года (л.д. 131-140), открыт финансово-лицевой счет №.
Учитывая, что технологическое присоединение по договору № от 16.05.2023 ответчиком исполнено в полном объеме на дату вынесения решения, суд не находит оснований для удовлетворения требований в части возложения обязанности на ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение.
Разрешая заявленное требование о взыскании с ответчика неустойки, суд, исследовав представленные истцом расчеты приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Из разъяснений, данных в п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна.
Как указывает истец, сетевая организация не исполнила условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, просит взыскать с ответчика неустойку, рассчитанную на основании закона о защите прав потребителей, исходя из размера платы по договору в сумме 550 рублей, законной неустойки в размере 1% и периода, в течение которого договор не был исполнен сетевой организацией, с 16.02.2015 года по 06.03.2025 года, ограничив сумму неустойки стоимостью услуги в размере 550 рублей.
В силу ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Поскольку между истцом и ответчиком заключен новый договор от 16.05.2023 года, суд приходит к выводу о том, что действие договора №20.2400.265.15 от 17.02.2015 года прекращено с даты заключения нового договора, и, соответственно, стороны пришли к взаимному согласию относительно сроков исполнения договора об осуществлении технологического присоединения. Таким образом, требование о взыскании неустойки за неисполнение договора №20.2400.265.15 от 17.02.2015 года в размере 550 рублей удовлетворению не подлежит.
Требование о взыскании неустойки, начисленной на сумму 765 рублей за период с 06.04.2023 года по 06.03.2025 года, истцом необоснованно, как следует из представленной стороной истца квитанции № 2324401039082441 истцу выставлен счет на сумму 765 рублей за прочие услуги промышленного характера, указанная сумма оплачена истцом в полном объеме, что подтверждается чек-ордером от 06.04.2023 года, вместе с тем, доказательств того, что указанная сумма оплачена по договору об осуществлении технологического присоединения, материалы дела не содержат, обоснований указанной платы стороной истца не приведено, в связи с чем, оснований для удовлетворения требований истца о взыскании неустойки в размере 765 рублей не подлежит удовлетворению.
При этом, суд находит обоснованным требование истца о взыскании неустойки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Как следует из представленного расчета неустойки, рассчитывая данную неустойку, истец исходил из суммы оплаты по договору в размере 47880 рублей, размера законной неустойки 1%, определенной законом о защите прав потребителей, а также периода просрочки с 15.05.2023 года по 06.03.2025 года.
Проверяя данный расчет, суд находит его неверным, пунктом 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
Учитывая, что сторонами достигнута договоренность о размере неустойки, в данном случае необходимо учитывать размер договорной неустойки, а не размер, установленный законом о защите прав потребителей.
Учитывая, что пунктом 5 договора установлен шестимесячный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со дня заключения договора, то данный договор должен был быть исполнен сетевой организацией не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
Установив факт нарушения с 17 ноября 2023 года ПАО «Россети Сибирь» условий заключенного договора об осуществлении технологического присоединения от №20.2400.3360.23 от 16.05.2023 года с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, за период с 17.11.2023 по 06.03.2025 (заявленный истцом период) в размере 56 977,20 руб. (исходя из расчета: 47 880 руб. х 0,25% х 476 дней).
В силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Учитывая, что сумма неустойки ограничена истцом до размера 49 195 рублей, с ответчика в пользу истца подлежит взыскать неустойку за нарушение условий договора №20.2400.3360.23 от 16.05.2023 года в указанном размере.
Разрешая требования истца о взыскании компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 151 ГПК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд также должен учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В соответствии со ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, который нашел подтверждение при рассмотрении судом настоящего дела.
Поскольку действиями ответчика, выразившимися в нарушении срока предоставления истцу услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нарушено, учитывая, период нуждаемости истца с 2013 года, неоднократные обращения истца к ответчику, длительность просрочки исполнения по договору от 2023 года (20 месяцев), нарушение права истца, как потребителя, на своевременное получение энергоснабжения, суд приходит к выводу о причинении ФИО1 морального вреда, в связи с чем в пользу последнего с ПАО «Россети Сибирь» надлежит взыскать денежную компенсацию, размер которой, исходя из принципа справедливости и разумности, с учетом степени вины ответчика, длительности допущенного нарушения, определить в размере 20 000 рублей.
В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также разъяснений, содержащихся в п. 46 вышеприведенного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной судом суммы – 34 597,5 рублей (49 195 руб. + 20 000 руб. х 50%).
Установленные судом размеры неустойки и штрафа являются разумными, отвечают требованиям соразмерности последствиям нарушения обязательства, в связи с чем, суд не усматривает оснований для их снижения.
В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика госпошлину в доход местного бюджета в размере, в котором истец в силу закона был освобожден от ее уплаты при подаче иска, пропорционально размеру удовлетворенной части исковых требований в соответствии с п.1 ч.1 ст.333.20 НК РФ и п.3 ч.1 ст.333.19 НК РФ в размере 7 000 рублей (4000 руб.+ 3000 руб.).
На основании изложенного и руководствуясь положениями ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №) неустойку за нарушение срока исполнения обязательства, начисленную с 17.11.2023 по 06.03.2025 года в размере 49 195 рублей, компенсацию морального вреда – 20 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя – 34 597,5 руб.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7 000 руб.
В удовлетворении остальной части требований отказать.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.
Судья О.Б. Жидкова
Мотивированное решение изготовлено 15 апреля 2026 года.