№ 2-1-2445/2025

40RS0001-01-2024-019025-08

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Калужский районный суд Калужской области в составе

председательствующего судьи Носова Д.В.,

при секретаре Чаловой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Калуге 25 марта 2025 года гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора подряда, возврате денежных средств и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

19 декабря 2024 года ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику о взыскании в его пользу денежных средств в размере 147 500 руб., неустойки в размере 325 215 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 14 318 руб. Также истец просил расторгнуть договор подряда № от 16 декабря 2021 года.

Истец в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом; письменно просит о рассмотрении дела без его участия.

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом; ООО «Волна» просит о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ дело рассмотрено судом в порядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы дела, дело № 2-999/2023, находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что 16 декабря 2021 года ФИО1 заключил договор подряда № с ФИО2, предметом которого является выполнение работ в соответствии с приложением № к договору.

Согласно п. 3.1. договора заказчик обязуется выплатить подрядчику вознаграждение в размере 297 000 руб. путем безналичного расчета на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, согласно подписанным актам выполненных этапов работ. Также, согласно п. 3.3. договора ФИО1 обязуется выплатить ФИО2 30% аванса в течении 5 рабочих дней после начала работ на объекте заказчика, которые выполняются по адресу: <адрес>.

В соответствии с п. 1.5. договора подряда срок выполнения работ, указанных в п. 1.2. составляет 15 календарных дней с момента начала работ на объекте заказчика.

Пунктом 2.1.1. договора подрядчик обязан выполнить работы, указанные в смете, в объеме и в сроки, предусмотренные графиком выполнения работы, и сдать результат заказчику по акту выполненных работ; заказчик в силу п. 2.2.2. обязан принять результат работ в течение 3 дней с момента извещения его о завершении произведения работы, подписать акт выполненных работ, либо предоставить обоснованный отказ от приемки результата работ с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору подряда виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% цены договора за каждый день просрочки.

ФИО3 исполнены взятые на себя обязательства по оплате работ на общую сумму 147 500 руб.; заказчик взятые на себя обязательства, предусмотренные договором не исполнил, к выполнению работ не приступил, уведомления и акты не направлял.

19 октября 2023 года истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о возврате денежной суммы в размере 147 500 руб.; претензия ФИО2 оставлена без ответа.

Из письменным материалов дела следует, что акт приема-передачи работ между сторонами не подписан, претензий по срокам и качеству и объему оказанных услуг от ответчика не поступало.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 ГК РФ).

Согласно положению пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Учитывая установленные выше обстоятельства, а также принимая во внимание основания заявленного иска, суд приходит к выводу о том, что с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение установленного срока за период с 17 декабря 2021 года по 15 декабря 2024 года в размере 325 215 руб. (297 000 руб. * 1 095 дней * 0,1%).

В связи с чем, суд взыскивает с ответчика неустойку в размере 325 215 руб., в пределах заявленных истцом требований, по расчету истца.

Принятые по договору подряда обязательства ответчиком не исполнены, денежные средства до настоящего времени истцу не возвращены. Доказательств обратного в силу ст. 56 ГПК РФ суду не представлено.

В соответствии с п.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о расторжении договора подряда и взыскании с ответчика денежных средств в размере 147 500 руб.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 318 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда № от 16 декабря 2021 года, заключенный между ФИО1 и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 147 500 рублей, неустойку в размере 325 215 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 318 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Председательствующий: Д.В. Носов

В окончательной форме решение принято ДД.ММ.ГГГГ.