Дело № 2-10004/2025

УИД 35RS0010-01-2025-014928-32

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Вологда 28 октября 2025 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Папушиной Г.А.,

при секретаре Калабышевой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению товарищества собственников жилья «СЕВЕРНАЯ 24А» к ФИО1 о взыскании денежных средств,

установил:

товарищество собственников жилья «СЕВЕРНАЯ 24А» (далее – ТСЖ «СЕВЕРНАЯ 24А») обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств.

Требования мотивировало тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «СЕВЕРНАЯ 24А» и ФИО1 заключен договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика ремонтно-отделочные работы подъездных козырьков жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> в количестве 11 штук. По состоянию на 22 августа 2025 года работы ответчиком в полном объеме не выполнены.

Просит взыскать с ответчика денежные средства в размере 55 010 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

В судебном заседании представитель истца ТСЖ «СЕВЕРНАЯ 24А» по доверенности ФИО2 исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен.

Суд, заслушав представителя истца, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 20 июня 2025 года между ТСЖ «СЕВЕРНАЯ 24А» и ФИО1 заключен договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика ремонтно-отделочные работы подъездных козырьков жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> в количестве 11 штук, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену.

Согласно пункту 1.2 договора перечень и стоимость работ определяется в соответствие со сметой, являющейся неотъемлемой частью договора – Приложение № к договору. Также к работам относится демонтаж и уборка мусора, которые включены в стоимость работ.

Подрядчик приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения работ в соответствие с заданием заказчика и за его счет. Перечень и стоимость материалов определяются в соответствие со Сметой, являющейся неотъемлемой частью договора – Приложение № к договору. Для подтверждения расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов подрядчик предоставляет заказчику соответствующие документы – чеки, квитанции, товарные накладные (пункт 1.3 договора).

В соответствие с пунктом 1.4 договора срок выполнения работ по договору составляет 45 рабочих дней с момента начала выполнения работ. Начало выполнения работ должно соответствовать смете, но не может быть ранее получения авансовых денежных средств от заказчика (на следующий день после их получения).

Полная стоимость договора, а именно работ и материалов составляет 119 995 рублей, является окончательной и подлежит пересмотру в сторону увеличения в связи с изменением сметы (пункт 1.5 договора).

Согласно Приложению № к договору подряда от 20 июня 2025 года общая стоимость работ составляет 64 985 рублей.

Согласно Приложению № к договору подряда от 20 июня 2025 года общая стоимость работ составляет 55 010 рублей.

Во исполнение своих обязательств по вышеуказанному договору ТСЖ «Северная 24А» оплатило работы в размере 55 010 рублей.

Однако, в установленный договором срок работы ответчиком не выполнены.

Поскольку подрядчик не исполнил обязательства в согласованном и заранее оплаченном объеме, ТСЖ «СЕВЕРНАЯ 24А» направил в адрес ответчика письменную претензию о расторжении договора подряда и возврате денежных средств.

Принимая во внимание, что в согласованный сторонами срок ответчик работы в полном объеме не выполнил, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в размере 55 010 рублей.

На основании пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» и статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия №, в пользу товарищества собственников жилья «СЕВЕРНАЯ 24Ф», ОГРН №, денежные средства в размере 55 010 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии данного решения.

Ответчиком заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд Вологодской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд Вологодской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Г.А. Папушина

Мотивированное заочное решение изготовлено 12.11.2025.