РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
адрес 23 июня 2025 года
Судья Перовского районного суда адрес ФИО1, при секретаре судебного заседания фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3703/2025 по иску ФИО2 к ПАО «Россети Московский регион» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО2 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Московский регион» о возложении на ответчика обязанности исполнить договор присоединения к электрическим сетям, о взыскании неустойки за период с 31.07.2024 по 03.03.2025 в размере сумма, неустойки за период с 04.03.2025 по день фактического исполнения обязательств, компенсации морального вреда в размере сумма, штрафа в размере сумма, расходов на оплату услуг представителя в размере сумма, расходы по оформлению доверенности в размере сумма, неустойки в размере сумма за каждый день неисполнения решения суда.
Требования мотивированы тем, что 31.07.2023 года между ФИО2 и ПАО «Россети Московский регион» заключен договор №Ю8-23-302-172412(208540), в соответствии с которым сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулировать отношения с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Истцом через личный кабинет на портале электросетевых услуг Россети была направлена заявка на технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 50:23:0040542:160, расположенного по адресу: адрес, сп Софьинское, адрес. 31.07.2023 года ПАО «Россети Московский регион» направило истцу счет на оплату №ТП-1690037 на общую сумму сумма, который оплачен ФИО2 31.07.2023 г. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения электрическим сетям. Поскольку договор заключен между сторонами 31.07.2023 года работы должны были быть выполнены ответчиком не позднее 31.01.2024 года, однако ПАО «Россети» к выполнению указанных работ не приступал, в связи с чем истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием осуществить технологическое присоединение, которая осталась без удовлетворения.
Истец ФИО2, представитель фио в судебное заседание явились, исковые требования поддержали в полном объеме, просили иск удовлетворить.
Представитель ответчика ПАО «Россети Московский регион» в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено судом при данной явке.
Выслушав истца, представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
На основании ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами (п.1).
Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги) (п.2).
В судебном заседании установлено, что истец ФИО2 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: фио, адрес, адрес, с кадастровым номером 50:23:0040542:160.
31.07.2023 года между ФИО2 и ПАО «Россети Московский регион» заключен типовой договор № №Ю8-23-302-172412(208540), в соответствии с которым сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулировать отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства.
В адрес истца ответчиком направлен счет на оплату №ТП-1690037 на общую сумму сумма (с учетом НДС 20%).
31.07.2023 года истцом было оплачена указанная сумма, что подтверждается чеком.
Согласно п.п. 1.3, 1.4 договора наличие заключенного заявителем договора подтверждается документом об оплате (полностью или частично) таким заявителем счета. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных типовыми условиями договора и Техническими условиями, со дня поступления оплаты на счет ПАО «Россети Московский регион».
В соответствии с п. 2.9 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению содержится в Технических условиях.
Как следует из п.п. 4.1-4.5 договора договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению ПАО «Россети Московский регион» и заявителя. Договор может быть расторгнут по требованию ПАО «Россети Московский регион» или заявителя по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Заявитель вправе при нарушении ПАО «Россети Московский регион» указаных в Технологических условиях сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договора. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору ПАО «Россети Московский регион» и заявитель несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В силу п. 4.5 договора ПАО «Россети Московский регион» и заявитель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение ПАО «Россети Московский регион» и(или) заявителем обязательств по договору.
В соответствии с адрес условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Согласно п. 10.1.1, 10.1.2 Технологических условий сетевая организация осуществляет строительство одноцепной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.45 ПС-110/10 кВ Бронницы (605) ориентировочной протяженностью 30 м с установкой ЛР-10 кВ, трансформаторной адрес/0,4 кВ мощностью 160 кВА. Объем работ по договору с учетом дополнительного соглашения (ДС к заявке № Ю-22-00-737700/125 в адрес фио Строительства одноцепной ВЛИ-0,4 кВ от РК-0,4 кВ вновь сооружаемой МТП-10/0,4 кВ до границы участка заявителя на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом СИП-2 3х95+1х95 мм2 ориентировочной протяженностью 50м, точную длину трассы определить проектом.
В соответствии с п. 10.1.3. Технических условий к договору, сетевая организация осуществляет согласование прохождения ВЛ-0,4кВ на участок.
14.08.2023 г. ПАО «Россети Московский регион» направило соглашение истцу о расторжении договора.
24.03.2024 года между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Высоковольтные Системы и Сети» заключены договор строительного подряда №296798.
Предметом договора №296798 является выполнение и сдача заказчику ПИР, СМР, ПНР по титулу: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ., ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС № 605 «Бронницы», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, фио, адрес.
В соответствии с ответом ПАО «Россести Московский регион» от 02.04.2024 № 309/358на обращение фио мероприятия по технологическому присоединению не были осуществлены своевременно. Данное обстоятельство связано с необходимостью строительства новой ЛЭП 0,4 кВ, а также организации узла учета электрической энергии с целью создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств. Однако длительное согласование проектной документации с собственниками земельных участков и инженерных коммуникаций не позволили ПАО «Россети Московский регион» организовать выполнение указанных мероприятий в предусмотренные договором сроки. Ориентировочный срок завершения мероприятий по технологическому присоединению указанных электропринимающих устройств не позднее 31.07.2024 г.
Оценив собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что ответчиком нарушен срок выполнения работ, согласованных сторонами договором и Технологическими, поскольку истцом оплата по договору произведена 31.07.2023 г., однако в течение 6 месяцев, то есть до 31.01.2024 г. не выполнены, при этом договор между сторонами не расторгнут, в связи с чем на ответчика надлежит возложить обязанность исполнить условия типового договора № Ю8-23-302-172412(208540), с учетом разумности сроков, в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, оснований для предоставления более длительного срока исполнения, суд не усматривает.
При этом, суд не может принять во внимание ссылку ответчика на то, что условия типового договора не исполнены в силу расторжения договора подряда и иных обязательств контрагентов в силу следующего.
В соответствии со ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).
Согласно п. 1 ст. 403 ГК РФ предусмотрено, что должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.
Нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ) не относится к обстоятельствам непреодолимой силы.
Учитывая, что ответчиком не выполнены в срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать неустойку в соответствии со ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», за период с 31.07.2024 г. по 03.03.2025 г. в размере сумма, расчет судом проверен, таковой является арифметически верным, соответствующим требованиям закона. Также подлежит удовлетворению требование о взыскании неустойки в соответствии со ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» за период с 04.03.2025 г. по день фактического исполнения обязательств.
Учитывая, что договор об осуществлении технологического присоединения заключен истцом для удовлетворения бытовых нужд, на правоотношения сторон распространяется действие Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителя», с учетом принципа разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере сумма.
В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере сумма
Разрешая вопрос о взыскании с ответчика в пользу истца судебной неустойки в размере сумма на случай неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу до фактического исполнения обязательства по договору, суд не находит оснований для удовлетворения данного требования, с учетом обстоятельств дела, а также принимая во внимание, что доказательств того, что решение суда не будет исполнено не представлено.
Согласно ст. 94, 98, 100 ГПК РФ с ответчика с учетом разумности и целесообразности подлежат взысканию в пользу истца расходы на оплату юридических услуг в размере сумма
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Обязать ПАО «Россети Московский регион» исполнить типовой договор присоединения к электрическим сетям № Ю8-23-302-172412(208540) от 31.07.2023 г. в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с ПАО «Россети Московский регион» в пользу ФИО2 неустойку в размере сумма, неустойку в соответствии со ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» за период с 04.03.2025 г. по день фактического исполнения обязательств, компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы по плате услуг представителя в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы по оформлению доверенности в размере сумма.
В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в апелляционном порядке в течение месяца.
Мотивированное решение суда составлено 07.07.2025 г.
Судья: