Дело № 2-2079/2023
УИД 52RS0009-01-2023-001998-06
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
07 августа 2023 года г.Арзамас
Арзамасский городской суд Нижегородской области в составе:
председательствующего судьи Попова С.Б.,
при секретаре Меркурьевой О.П.,
с участием представителя истца адвоката Бажановой И.В., представителя ответчика ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о понуждении, взыскании денежных средств,
установил:
ФИО2 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о понуждении, взыскании денежных средств, в соответствии с которым на основании ст.309, 329, 1101 ГК РФ просит суд: обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <дата> в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка площадью *** кв.м с кадастровым номером 52:41:0202001:59 и расположенного на нем садового дома площадью 66.3 кв.м с кадастровым № по адресу: <адрес>. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-запад, садовый <адрес>; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору № от <дата> за период с <дата> по день фактического исполнения решения суда из расчета 27.50 руб. за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда 10000 руб., указывая, что является собственником земельного участка площадью 1363 кв.м с кадастровым № и расположенного на нем садового дома площадью 66.3 кв.м с кадастровым № по адресу: <адрес>. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-запад, садовый <адрес>. Между ней и ответчиком заключен договор № от <дата> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств – садовый дом, расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с пунктом 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно пункта 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Согласно пункта 7 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнять обязательства по договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств. Пунктом 9 договора предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств. В соответствии с пунктом 11 договора размер платы составляет 550 руб., в том числе, НДС *** % в сумме 91.67 руб. Ей исполнены все обязательства по договору. Поскольку договор заключен <дата>, работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течение 6 месяцев, т.е. до <дата>. В установленный срок ответчик не выполнил свои обязательства по технологическому присоединению. Она неоднократно обращалась к ответчику с претензией о нарушении срока, на что получала ответы о задержке и переносе срока выполнения работ. Согласно пункта 17 договора в случае нарушения срока осуществления мероприятия по технологическому присоединению предусмотрена неустойка *** % от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки. С <дата> неустойка составляет 27.50 руб. за каждый день просрочки. Компенсация морального вреда составляет 10000 руб.
В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, привлечено ООО «ТК-ЭнергоСтрой».
В судебное заседание истец ФИО2, представитель третьего лица ООО «ТК-ЭнергоСтрой» не явились, извещены надлежащим образом, в соответствии с ч.3 ст.167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.
Представитель истца адвокат Бажанова И.В. исковые требования поддержала.
Представитель ответчика ФИО1 иск не признала.
В соответствии с письменными возражениями ПАО «Россети Центр и Приволжье» просит отказать в удовлетворении иска.
Выслушав участвующих лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» он регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
Согласно пункта 1 статьи 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Согласно статьи 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В судебном заседании установлено, что ФИО2 является собственником земельного участка площадью *** кв.м, с кадастровым №, расположенного по адресу: <адрес>. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-запад, и расположенного на нем садового дома площадью 66.3 кв.м, с кадастровым №, расположенного по адресу: <адрес>.
Указанные обстоятельства подтверждаются выписками из ЕГРН (л.д.16-18, 20-22).
<дата> между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ФИО2 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, плата за технологическое присоединение составляет 550 руб., в том числе, НДС 91.67 руб. (л.д.50-52, 109-110).
В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрической сети № по заявке ФИО2 № от <дата> технологическое присоединение осуществляется с целью электроснабжения садового дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № (л.д.53-54).
В соответствии с техническими условиями сетевая организация осуществляет: проектирование и строительство ТП-10/0.4кВ; проектирование и строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Л-1003 ПС «Чернуха» до проектируемого ТП-10/0.4кВ; проектирование и строительство ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4 проектируемого ТП-10/0.4кВ до границы участка заявителя; проектирование и монтаж линейного разъединителя; проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ Л-1003 ПС «Чернуха» в части монтажа ответвительной арматуры в месте присоединения отпайки; проектирование и установка на границе балансовой принадлежности узла учета электрической энергии с применением однофазного счетчика электрической энергии прямого включения; установка после прибора учета коммутационного аппарата в распределительной коробке, обеспечивающего самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье»; мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
Оплата по договору в размере 550 руб. истцом произведена <дата>, что подтверждается платежным поручением от <дата> (л.д.111).
В установленный срок до <дата> и по настоящее время технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в соответствии с условиями договора ответчиком не произведено.
Для целей исполнения обязательств в соответствии техническими условиями <дата> между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «ТК-ЭнергоСтрой» заключен договор подряда на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции ПАО «Россети Центр и Приволжье» № (л.д.55-101).
Из письменных возражений ответчика следует, что в процессе выполнения обязательств сетевой организацией возникли сложности в строительстве трассы до границы земельного участка истца по причине отсутствия согласования прохождения трассы с третьими лицами, сложности в финансировании строительно-монтажных работ.
Указанные обстоятельства материалами дела не подтверждаются, в связи с чем, не могут быть приняты во внимание суда.
Принимая во внимание установленные обстоятельства дела, суд полагает исковые требования о понуждении ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <дата> в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив энергоснабжение земельного участка площадью *** кв.м с кадастровым № и расположенного на нем садового дома площадью *** кв.м, с кадастровым №, расположенных по адресу: <адрес>. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-запад, садовый дом №, подлежащими удовлетворению, с учетом обстоятельств дела суд полагает срок 10 дней разумным для исполнения решения суда.
Поскольку ответчиком нарушен срок оказания услуги, суд полагает исковые требования о взыскании с ответчика неустойки подлежащими удовлетворению.
За период с <дата> по <дата> неустойка составляет 6297.50 руб. (550 руб. х 5 % х 229 дней), которую суд взыскивает с ответчика в пользу истца.
Согласно п.1 ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Ответчик просит снизить размер неустойки в соответствии со ст.333 ГК РФ.
Принимая во внимание обстоятельства дела, длительность просрочки, отсутствие доказательств того, что нарушение срока исполнения обязательства произошло по уважительным причинам, размер неустойки, суд полагает, что оснований для снижения неустойки не имеется.
Учитывая, что права истца как потребителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям были нарушены ответчиком в связи с нарушением срока исполнения договора, суд полагает, что истцу были причинены нравственные страдания.
Учитывая обстоятельства дела, степень нарушения прав истца, требования разумности и справедливости, суд взыскивает с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда 5000 руб.
В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, ст.333.19 НК РФ суд взыскивает с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину 700 руб.
Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд
Решил:
Исковые требования ФИО2 (паспорт №) удовлетворить частично.
Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <дата> в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив энергоснабжение земельного участка площадью *** кв.м с кадастровым № и расположенного на нем садового дома площадью *** кв.м, с кадастровым №, расположенных по адресу: <адрес>. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-запад, садовый <адрес>.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <адрес>) в пользу ФИО2 (паспорт №) неустойку за период с <дата> по <дата> в размере 6297 руб. 50 коп., компенсацию морального вреда 5000 руб., всего 11297 руб. 50 коп.
В удовлетворении исковых требований ФИО2 (паспорт №) к ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) о взыскании денежных средств в большем размере, отказать.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) в доход местного бюджета государственную пошлину 700 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Арзамасский городской суд Нижегородской области в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья подпись С.Б.Попов
Решение изготовлено в окончательной форме 18.08.2023 года.