Решение по делу № 2-1770/2025 от 07.10.2025 - о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения.

Дело № 2-1770/2025

УИД 42RS0013-01-2025-002225-74

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Междуреченский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Белобородовой Е.Ю.,

при секретаре Еременко А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 23 сентября 2025 года в городе Междуреченске Кемеровской области гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения,

УСТАНОВИЛ:

АО "СК Алтайкрайэнерго" обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 164 402,99 руб., в том числе:

- задолженность по основному долгу в размере 85 036,72 руб.;

- задолженность по уплате неустойки за просрочку оплаты по договору в размере 10 628,26 руб.;

- задолженность по уплате неустойки за неисполнение мероприятий по технологическому присоединению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 68 738,01 руб., судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу иска в размере 5 932,09 руб.

Требования истца мотивированы тем, что в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между АО «СК Алтайкрайэнерго» и ФИО1, Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика, расположенных по адресу: <адрес>, который, в свою очередь, обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями, предусмотренными п. 3.1, 3.2 договора, в размере 283 455,73 руб., а также выполнить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные п. 2 технических условий (приложение к договору).

В соответствии с п. 2.3 договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях, а также по направлению в адрес сетевой компании уведомления о выполнении технических условий со своей стороны.

Однако в адрес АО «СК Алтайкрайэнерго» уведомления о выполнении технических условий ответчиком и готовности его электроустановок к технологическому присоединению не поступало.

В соответствии с п. 3.2 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 28 345,57 руб. вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 85 036,72 руб. вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 56 691,15 руб. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 85 036,72 руб. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 28 345,57 руб. вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Ответчиком произведена частичная оплата по договору с нарушением установленных сроков на общую сумму 198 419,01 руб., что подтверждается платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 28 345,57 руб., от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 85 036,72 руб., от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 56 691,15 руб., от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 28 345,57 руб.

Мероприятия по технологическому присоединению согласно договору со стороны АО «СК Алтайкрайэнерго» выполнены в полном объеме, что подтверждается актами:

- об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №;

- о выполнении технических условий от ДД.ММ.ГГГГ №;

- допуска прибора учета в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ №.

АО «СК Алтайкрайэнерго» в адрес ответчика направлялись претензии о необходимости надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

Однако ответчик не исполнил свои обязанности по оплате основного долга по договору, начисленной неустойки по нему, а также неустойки за неисполнение мероприятий по технологическому присоединению в сроки, установленные в претензиях.

Таким образом, в связи с нарушением ответчиком принятых на себя обязательств по договору, а также правил, установленных ст. 309 и 310 ГК РФ, у ответчика возникла обязанность по оплате в пользу АО «СК Алтайкрайэнерго» непогашенной задолженности по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 164 402,99 руб.

ДД.ММ.ГГГГ от ответчика поступили денежные средства в размере 85 036,72 руб., что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Истец, с учетом уточнения (л.д. 50), просит взыскать с ФИО1 задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 79 366,27 руб., в том числе:

- задолженность по уплате неустойки за просрочку оплаты по договору в размере 10 628,26 руб.;

- задолженность по уплате неустойки за неисполнение мероприятий по технологическом у присоединению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 68 738,01 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу иска в размере 5 932,09 руб.

В судебное заседание представитель истца АО "СК Алтайкрайэнерго" не явился, о времени и месте судебного заседания извещен судом надлежащим образом, в исковом заявлении содержится просьба о рассмотрении дела в отсутствие (л.д. 3 оборот).

Ответчик ФИО1 не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие (л.д. 55-56), поддержав доводы, изложенные в письменном отзыве (л.д. 39-40), суть которых сводится к тому, что порядок направления заказчику уведомления о завершении работ и акта об осуществлении технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго» в договоре об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № не прописан, также, как и ответственность заказчика за несвоевременную отплату, в том числе порядок и условия начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с п.2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», истец обязан был своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), в том числе в части цены и условий приобретения товаров (работ, услуг).

Ответчик полагает, что истцом ненадлежащим образом была предоставлена информация об услуге технологического подключения, а именно не предоставлена информация об условиях и порядке начисления процентов за пользование чужими денежные средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за несвоевременную отплату.

ДД.ММ.ГГГГ по почте ответчиком было получено письмо от истца (исходящая дата ДД.ММ.ГГГГ) с предоставлением оригиналов акта об осуществлении технологического присоединения (3 экз.), акта о выполнении технических условий (2экз.). Дата направления на почтовом конверте указана ДД.ММ.ГГГГ. Экземпляры истца были им подписаны и направлены в адрес истца ДД.ММ.ГГГГ.

После получения претензии от истца им были осуществлены оставшиеся платежи по заключенному с истцом договору, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 345,57 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в размере 85 036,72 руб.

Ответчиком действительно была допущена просрочка исполнения обязательств по оплате двух вышеуказанных платежей, однако ответчик считает, что исчислять проценты на сумму задолженности за пользование чужими денежными средствами надлежит по истечении 7 календарных дней с даты ДД.ММ.ГГГГ (дата получения претензии).

Требования о задолженности впервые было заявлено истцом в претензии от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с заявленными в претензии требованиями задолженность должна быть уплачены в семидневный срок со дня получения претензии, то есть крайняя дата оплаты ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, расчет процентов за пользование чужими денежными средствами надлежит исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Сумму процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 019,63 руб.

В письменном отзыве содержится ходатайство об уменьшении размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ, уменьшив до 14 660,70 руб.

Суд, на основании ст. 167 ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии предусмотрены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила технологического присоединения).

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Согласно п. 6 Правил присоединения к электрическим сетям технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и физическим лицом, в сроки, установленные указанными Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В соответствии с п. 7 Правил технологического присоединения, настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (в отдельных случаях)

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1 (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме согласно приложению N 1(1), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).

Как указано в абз. 12 п. 15 Правил технологического присоединения, Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (абз. 13 п. 15 указанных Правил).

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (абз. 18 п. 15 Правил технологического присоединения).

Право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре, предусмотрено абз. 2 пп. "в" п. 16 Правил присоединения к электрическим сетям.

Право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном п. 16(5) Правил присоединения к электрическим сетям, предусмотрено абз. 5 пп. "в" п. 16 Правил присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018, заказчик по договору об осуществлении технологического присоединения вправе в одностороннем порядке отказаться от договора на основании положений ст. 782 ГК РФ при условии оплаты исполнителю (компании) фактически понесенных им расходов.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (разд. III ГК РФ).

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст.132 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как следует из материалов дела, в соответствии с заявкой ФИО1 на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150кВт включительно (используемых для бытовых нужд) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 12), направленной в адрес АО "СК Алтайкрайэнерго" в связи с первичным присоединением жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), обществом разработаны и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям (л.д. 16).

ДД.ММ.ГГГГ между АО "СК Алтайкрайэнерго" и ФИО1 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения, по которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства АО "СК Алтайкрайэнерго" (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 30кВт; категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: жилой дом, расположенного по адресу: <адрес>. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагаются на расстоянии не более 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается присоединяемый объект – отходящий автоматический выключатель после прибора учета электрической энергии на проектируемой опоре ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.-2 от КТП-64-5-10 с трансформатором 63 кВА. Источник электроснабжения: ПС № 64 «Зональная» 35/10 кВ, яч. 5, Л-64/5. Заявитель ФИО1 обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (л.д. 14-15).

В соответствии с пунктом 7.1 договора об осуществлении технологического присоединения №, договор считается заключенным между сторонами ДД.ММ.ГГГГ, то есть с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую компанию.

Согласно пункту 2.1 договора № сетевая организация обязалась: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий, но не ранее выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до границ участка заявителя, осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 1.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (п.2.2 договора).

Согласно пункту 2.3 договора № заявитель обязался:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения, либо мотивированный отказ от подписания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявитель вправе при невыполнении им технически условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой продлении срока действия технических условий (п. 2.4 договора).

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения (п. 1.4 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня оплаты счета заявителя (п.4 технических условий).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения (п. 1.5 договора), то есть ДД.ММ.ГГГГ (дата заключения ДД.ММ.ГГГГ).

В пункте 3 договора об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрены плата за технологическое присоединение и порядок расчета.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 283 455,73 руб., в том числе НДС 20% в сумме 47 242,62 руб. (п. 3.1 договора).

В соответствии с п. 3.2 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 28 345,57 руб., в том числе НДС 20% в сумме 4 724,26 руб. вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 85 036,72 руб., в том числе НДС 20% в сумме 14 172,79 руб. вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 56 691,15 руб., в том числе НДС 20% в сумме 9 448,52 руб. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 85 036,72 руб., в том числе НДС 20% в сумме 14 172,79 руб. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 28 345,57 руб., в том числе НДС 20% в сумме 4 724,26 руб. вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

ДД.ММ.ГГГГ АО "СК Алтайкрайэнерго" был выставлен счет №, согласно которому ФИО1 должен был произвести оплату по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № в следующем порядке:

28 345,57 руб. – 10% платы по сроку ДД.ММ.ГГГГ;

85 036,72 руб. – 30% платы по сроку ДД.ММ.ГГГГ;

56 691,15 руб. – 20% платы по сроку ДД.ММ.ГГГГ;

85036,72 руб. – 30% платы по сроку 15 дней со дня фактического присоединения;

28 345,57 руб. – 10% платы по сроку 15 дней со дня подписания акта о техническом присоединении.

Согласно акту № прибор учета допущен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 20-21).

ДД.ММ.ГГГГ сторонами подписан акт о выполнении технических условий (л.д. 24).

Также, ДД.ММ.ГГГГ истцом и ответчиком подписан акт об осуществлении технологического присоединения (л.д. 22-23), согласно которому АО "СК Алтайкрайэнерго" оказало заявителю услугу по техническому присоединению электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № в полном объеме на сумму 283 455,73 руб., в том числе НДС 20% в сумме 47 242,62 руб., выполненными по техническим условиям от ДД.ММ.ГГГГ №. Техническое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок, объекты микрогенерации) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организации не имеет.

ДД.ММ.ГГГГ АО "СК Алтайкрайэнерго" направило в адрес ФИО1 претензию №, содержащую в себе требование оплатить задолженность по основному долгу в размере 85 036,72 руб., а также неустойку за просрочку оплаты по договору в размере 6 309,48 руб. (л.д. 25, 31).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 также была направлена претензия №, содержащая требование оплатить договорную неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 68 738,01 руб., поскольку заявитель не направил в адрес АО "СК Алтайкрайэнерго" уведомление о выполнении технических условий и готовности электроустановок к техническому присоединению (л.д. 25, 30).

Судом установлено: ФИО1 произведена оплата принятых на себя обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 283 455,73 руб. в следующие даты:

ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № на сумму 28 345,57 руб. (л.д. 18);

ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № на сумму 85 036,72 руб. (л.д. 18 оборот);

ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № на сумму 56 691,15 руб. (л.д. 19);

ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № на сумму 28 345,57 руб. (л.д. 19 оборот, 43-44);

ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № на сумму 85 036,72 руб. (л.д. 45-46).

Таким образом, ответчик должен был внести плату за техническое присоединение в размере 85 036,72 руб. в течение 15 дней со дня фактического присоединения (акт от ДД.ММ.ГГГГ), то есть до ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически оплата была произведена с нарушением установленных сроков - ДД.ММ.ГГГГ.

Плату за техническое присоединение в размере 28 345,57 руб. ответчик должен был внести в течение 15 дней со дня подписания акта о техническом присоединении ДД.ММ.ГГГГ, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически оплата была произведена с нарушением установленных сроков - ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно расчету, представленному истцом, задолженность за просрочку оплаты по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 10 628,26 руб. (л.д. 32).

У суда нет оснований ставить под сомнение представленный истцом расчет задолженности, расчет проверен судом, не содержит арифметических ошибок, составлен с учетом ключевой ставки Банка России за указанный период, а также оплатой произведенной ответчиком.

Разрешая настоящий спор, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд, пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца процентов за пользование чужими денежными средствами в заявленном размере, исходя из наличия на стороне ответчика денежного обязательства, которое в добровольном порядке не исполнено в сроки оговоренные договором, в связи с чем, к возникшим правоотношениям подлежат применению положения ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодека Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в Постановлении от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ проценты являются мерой гражданско-правовой ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства, а также имеют компенсационную природу.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в Гражданском кодексеРоссийской Федерации).

Положения статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают ответственность за нарушение денежного обязательства гражданско-правового характера и определяют последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить деньги, вернуть долг.

Разрешая требование истца о взыскании неустойки, суд приходит к следующему.

Согласно п. 16(6) Правил присоединения к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Обязанность заявителя направить в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, также предусмотрена п. 2.3 договора об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно расчету, представленному истцом, задолженность по уплате неустойки за неисполнение мероприятий по технологическому присоединению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 68 738,01 руб. (содержится в исковом заявлении).

Указанная сумма неустойки рассчитана в соответствии с п. 5.4 договора следующим образом: (283 455,73 руб. * 97 дн. *0,25)/100= 68 738,01 руб.

В соответствии с п. 5.4. договора № об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзаце порядке за год просрочки.

В соответствии с п. 2.1. Технических условий на электроснабжение объекта: жилой дом по адресу: <адрес>, укзаны мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые заявителем: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Вместе с тем в договоре № об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» и ФИО1 мероприятия по технологическому присоединению, которые должны были быть осуществлены заявителем ФИО1, не поименованы, в том числе не указаны и сроки выполнения этих мероприятий.

При таких обстоятельствах, суд не усматривает оснований для взыскания с ответчика ФИО1 неустойки за неисполнение мероприятий по технологическому присоединению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 68 738,01 руб.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, абзаца 4 пункта 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд

РЕШИЛ:

исковые требования акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина РФ №) в пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (ИНН №, ОГРН №) задолженность по уплате неустойки за просрочку оплаты по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 10 628 (десять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 26 копеек; а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Междуреченский городской суд Кемеровской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: /подпись/ Е.Ю. Белобородова

Резолютивная часть решения оглашена 23 сентября 2025 года.

Мотивированное решение в полном объеме изготовлено 07 октября 2025 года.

Копия верна, подлинник решения подшит в деле № 2-1770/2025 Междуреченского городского суда Кемеровской области.

Судья: Е.Ю. Белобородова