Дело № 2-5121/2025

УИД № 17RS0017-01-2025-007020-70

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 августа 2025 года г. Кызыл

Кызылский городской суд Республики Тыва в составе председательствующего судьи Монгуш Ч.С., при секретаре Нурзат С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к Акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о возложении обязанности об исполнении условий договора по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение в жилом доме, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику обосновав тем, что является арендатором земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес>. Между истцом и ответчиком на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №.1700.4794.24 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, приложением которому являются технические условия. В соответствии с заключенным договором сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом)», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик, указанных в настоящем договоре. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: ФИО1, <адрес>, кадастровый номер земельного участка <адрес> В соответствии с заключенным договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Размер платы за технологическое присоединение составляет 16 710 рублей, указанная сумма истцом оплачена ДД.ММ.ГГГГ. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения. Однако в установленный договором срок мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям со стороны указанной организации по различным доводам не выполнены. В соответствии с п. 17 договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % указанного общего размера за каждый день просрочки. По расчетам истца размер неустойки за период на ДД.ММ.ГГГГ включительно составляет 3008 рублей, исходя из расчета: 72 дня просрочки. (16710 х 0,25%) х 72 = 3 008 рублей. Плата за технологическое присоединение – 16 710 рублей. Просит обязать ответчика исполнить условия договора №.1700.4794.24 от ДД.ММ.ГГГГ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: ФИО1, <адрес>, в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, а также взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 3 008 рублей, а также взыскать с ответчика денежную сумму в размере 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица привлечена Администрация Каа-Хемского кожууна Республики Тыва.

В судебном заседании истец ФИО2 поддержала исковые требования, просила удовлетворить по указанным в нем основаниям.

Выслушав истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ч. 1).

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч. 2).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила).

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).

Согласно п. 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу пункта 7 Правил N 861 подача напряжения и мощности в сеть и составление акта о технологическом присоединении являются этапами, завершающими процедуру технологического присоединения.

Из материалов дела следует, что согласно договору аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности № от ДД.ММ.ГГГГ пользуется на праве аренды земельным участком сроком на 20 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером <адрес>, расположенного по адресу: ФИО1, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ истец направила заявку на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) в жилом доме, расположенном по адресу: ФИО1, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ «Россети Сибирь Тываэнерго» (Сетевая организация) и ФИО2 (Заявитель) заключили типовой договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Срок де йствия договора составляет 2 года.

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) «Малоэтажная жилая застройка», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами и принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Малоэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: ФИО1, <адрес>, <адрес> <адрес>

В пункте 10 Договора стороны определили размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 16 710 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 2 785 рублей.

ФИО2 во исполнение своих обязательств по вышеуказанному договору произвела оплату по договору в размере 15 960 рублей, что подтверждается платежным документом от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается квитанцией №.

Как указано выше, по договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Значит, свои обязательства сетевая организация должна была выполнить до ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку к указанному сроку ответчик свои обязательства по договору не выполнил, ФИО2 обратилась с заявлением ДД.ММ.ГГГГ с целью надлежащего исполнения договора в сетевую организацию за вх.№.

На ее обращение АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за подписью заместителя директора по реализации и развитию услуг ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ ответило, что в мероприятия по строительству воздушной линии, установке прибора учета и подключению к сетям АО «Россети» Сибирь Тываэнерго» жилого дома по адресу: <адрес>, будут выполнены до конца третьего квартала текущего года.

Таким образом, факт нарушения прав истца действиями ответчика нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, поскольку ответчик в нарушение приведенных норм права и вопреки условиям договора не исполнил в установленный договором срок обязанность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ФИО2 к электрическим сетям.

В соответствии с ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойка, определение которой содержится в п. 1 ст. 330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

В соответствии с п. 17 договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,014 % ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3008 рублей, исходя из расчета:

ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ = 72 дней

Плата за технологическое присоединение – 16 710 рублей.

16710 рублей х 0,25% х 72= 3008 рублей.

Ответчик возражений или иного расчета суду не представил.

Согласно ст. 15 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Поскольку компенсация морального вреда при нарушении прав потребителя при наличии вины причинителя вреда прямо предусмотрена законом, то требование истца о компенсации морального вреда является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как вина ответчика АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в нарушении прав истца как потребителя, выразившееся в неисполнении обязательств по договору.

Учитывая, что в данном случае установлено нарушение прав потребителя, а также с учетом требований разумности и справедливости, суд удовлетворяет в части требования истца о компенсации морального вреда в размере 3 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО2 к Акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о возложении обязанности об исполнении условий договора по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение в жилом доме, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Обязать Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (ИНН<***>) исполнить условия типового договора № от ДД.ММ.ГГГГ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>.

Взыскать с Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» (ИНН<***>) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> (паспорт № № выдан МО УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств в размере 3008 рублей, компенсации морального вреда в размере 3000 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Тыва в течение месяца со дня его вынесения в мотивированной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кызылский городской суд Республики Тыва.

Мотивированное решение изготовлено 3 сентября 2025 года.

Судья Ч.С.Монгуш