Дело № 2-69/2023
16МS0014-01-2022-001366-73
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 января 2023 года п.Кизнер
Кизнерский районный суд УР в составе:
председательствующего судьи Собина А.Л.,
при секретаре Степановой Я.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Сетевая компания» в лице филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании фактически понесённых расходов и неустойки,
УСТАНОВИЛ:
АО «Сетевая компания» обратилось в суд с исковыми требованиями к ФИО1 расторгнуть договор №2019/КЭС/520/Т131 от 06.06.2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскать с ответчика убытки в размере 11158 руб., неустойку в размере 10037 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6835 руб.
В обоснование иска указано, что между истцом и ответчиком 06 июня 2019 года был заключен вышеуказанный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ответчика. В соответствии с условиями договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение для энергоснабжения объекта ответчика – земельный участок (новое строительство) по адресу: <адрес>, (16:50:330129:26). Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам и составляет 550 руб. Во исполнение условий договора ответчиком произведена оплата в размере 550 руб. Согласно договору, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до 07.10.2019. Согласно пункту 8 договора ответчик принял на себя обязательства по надлежащему исполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика. Согласно п.18 Правил №861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий. В соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 09.11.2018 №6-190/тп истцом в рамках исполнения договора понесены расходы по подготовке и выдаче технических условий в размере 11158 руб. Истец подготовил и выдал ответчику технические условия (приложение №1 к договору), понёс определённые производственные издержки, которые не компенсированы сетевой компании и являются для неё убытками. Истец просит расторгнуть договор в связи с нарушением ответчиком условий договора. Кроме того истец полагает, что с ответчика также подлежит взысканию предусмотренная договором неустойка за нарушение срока исполнения мероприятий из расчета 5% от стоимости договора за 365 дней просрочки, всего 10037 руб.
Представитель истца в судебное заседание не явилась, направила в суд ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие истца.
Ответчик в судебное заседание не явился, об отложении судебного заседания не просил, направил в суд отзыв на иск с просьбой отказать в его удовлетворении. Свои возражения основывает на том, что сетевая компания выполнила технические условия только 25.08.2021, когда земельный участок уже был им продан. 550 руб. по договору он оплатил, расчет пени не соответствует действительности. Ответчик считает, что по схеме расположения видно, что земельный участок находится в середине жилой застройки и никаких материальных затрат сетевая компания не понесла.
Суд определил рассмотреть дело в отсутствие сторон в соответствии со ст.167 ГПК РФ.
Изучив и оценив материалы гражданского дела, дав оценку всем добытым по делу доказательствам, как в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к следующему.
Статья 12 ГПК РФ устанавливает осуществление правосудия по гражданским делам на основе состязательности и равноправия сторон.
В силу принципа состязательности стороны, другие участвующие в деле лица, если они желают добиться для себя либо лиц, в защиту прав которых предъявлен иск, наиболее благоприятного решения, обязаны сообщить суду имеющие существенное значение для дела юридические факты, указать или представить суду доказательства, подтверждающие или опровергающие эти факты, а также совершить иные предусмотренные законом процессуальные действия, направленные на то, чтобы убедить суд в своей правоте.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основаниях своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно части 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422). Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Согласно ч.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Судом установлено, что между истцом и ответчиком заключен договор №2019/КЭС/520/Т131 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, который подписан 06.06.2019 (л.д.9-10).
В соответствии с условиями договора ОАО "Сетевая компания" приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, необходимого для энергоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, (16:50:330129:26)., в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом определенных договором характеристик (пункты 1, 6 договора).
ФИО1 в свою очередь, принял на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; оплатить расходы по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора (пункты 8, 9 договора).
В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.
Разделом III указанного договора предусмотрена плата за технологическое присоединение и порядок расчетов между сторонами.
В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение рассчитан в соответствии с постановлением Уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов от 15 декабря 2017 года N 6-192/тп и составляет 550 руб. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение пяти рабочих дней с момента подписания заявителем - договора. Заявитель вносит предоплату в размере 100% стоимости услуг по технологическому присоединению.
Сумма в размере 550 руб. заявителем оплачена, о чем истец указывает в исковом заявлении.
В соответствии с ч.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно ч.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В рамках исполнения договора ОАО "Сетевая компания" 06 июня 2019 года выдало ФИО1 технические условия, которые являются неотъемлемой частью договора №2019/КЭС/520/Т131 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (л.д. 11).
В соответствии с пунктом 10.1 технических условий сетевая организация осуществляет фактическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
Мероприятия, подлежащие выполнению ответчиком, предусмотрены пунктом 11 вышеуказанных технических условий и подлежали выполнению в установленный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 4 месяца, то есть до 07 октября 2019 года.
Сетевая компания, полностью подготовив к выдаче заявителю технические условия, исполнила часть своих обязательств в рамках договора, понеся определенные производственные издержки.
Размер фактических расходов за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий определен в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09 ноября 2018 года N 6-190/тп в сумме 11158 рублей (л.д.17).
Пунктом 8 договора установлена обязанность заявителя после выполнений мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.
АО "Сетевая компания" в адрес ответчика направлено обращение от 10 июня 2021 года, в котором указано на исполнение Сетевой компанией обязательств, предусмотренных договором о технологическом присоединении, неосуществление ответчиком мероприятий по технологическому присоединению (уведомление о выполнении технических условий в адрес сетевой компании не поступало), в связи с чем просило возместить фактически понесенные затраты. Ответчик действий по расторжению договора и оплате затрат исполнителя не совершил (л.д.13).
Издержки, не компенсированные Сетевой компании, являются для нее убытками.
В соответствии со ст.393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.
Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Согласно абзацу четвертому пункта 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.11.2018 года №6-190/тп в Приложении 1 утверждены стандартизированные тарифные ставки, за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2019 год. Согласно таблице 1 "Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республика Татарстан электрическим сетям сетевых организаций" Приложения №1, стоимость подготовки и выдачи сетевой организацией технических условий по постоянной схеме электроснабжения составляет 11158 рублей.
Таким образом, действующее нормативное регулирование предусматривает механизм компенсации выпадающих доходов сетевой организации при исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения.
С учётом изложенного требования истца о взыскании с ответчика убытков в размере 11158 рублей подлежат частичному удовлетворению за минусом суммы аванса 550 руб. С ответчика подлежит взысканию сумма убытков в размере 10608 рублей.
Решая вопрос о взыскании с ответчика неустойки, суд приходит к следующим выводам.
Пунктом 17 договора предусмотрена ответственность стороны договора, нарушившей срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в виде выплаты неустойки в размере 5% от платы за технологическое присоединение 550 руб. за каждый день просрочки, при этом размер такой неустойки не должен превышать сумму неустойки, определённой за год просрочки.
Обстоятельства нарушения срока осуществления мероприятий технологическому присоединению включают в себя в том числе – не направление заявителем в адрес сетевой компании уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями.
Срок выполнений мероприятий по технологическому присоединению согласно договора составляет 4 месяца со дня заключения (п.5), истекает 07.10.2019.
В своём отзыве ФИО1 не оспаривает тот факт, что уведомление им не направлялось. Его действия по договору заключаются только в оплате 550 рублей. Доводы ответчика о продаже им земельного участка 25.08.2021, в отношении которого проводилось технологическое присоединение, являются несостоятельными, поскольку договор о технологическом присоединении фактически является договором по выполнению определённых работ. Работы по договору были выполнены задолго до продажи земельного участка.
Таким образом, у сетевой компании имеются основания требовать взыскания с ответчика неустойки, установленной договором. Размер неустойки рассчитан верно: 550 руб. х 5% х 365 дней = 10037,50 руб.
Требования АО «Сетевая компания» о взыскании с ФИО1 неустойки в размере 10037 руб. 50 коп. подлежат удовлетворению.
Согласно ч.1 ст.782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
В соответствии с ч.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Принимая во внимание нарушение ответчиком существенных условий договора, требование истца о его расторжения являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.
По правилам ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Учитывая, что исковые требования удовлетворены на 97% с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 6630 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление акционерного общества «Сетевая компания» в лице филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании фактически понесённых расходов и неустойки – удовлетворить частично.
Расторгнуть договор от 06 июня 2019 года №2019/КЭС/520/Т131 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между АО"Сетевая компания" в лице филиала АО"Сетевая компания" Казанские электрические сети и ФИО1.
Взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Сетевая компания» в лице филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети (ИНН <***>) 20645 (двадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 50 коп., из которых: 10608 руб.- убытки; 10037 руб. 50 коп. – неустойка.
Взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Сетевая компания» в лице филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6630 рублей.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд УР в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы через Кизнерский районный суд.
Мотивированное решение изготовлено 06 февраля 2023 года.
Судья А.Л. Собин