К делу №2-12369/22

УИД 23RS0041-01-2022-008433-84

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 сентября 2022 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара

в составе:

Председательствующего Шевцовой А.А.

с участием помощника судьи Скляровой С.М.

при секретаре Шокарове Д.Х.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «ВипСтрой» к ФИО2 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ВипСтрой» обратилось в суд с иском к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения.

Исковые требования мотивированы тем, что между ООО «ВипСтрой» и ИП ФИО2 (статус индивидуальный предприниматель прекращен <данные изъяты>.) заключен договор подряда от <данные изъяты>. В соответствии с условиями Договора (<данные изъяты>). Подрядчик принял на себя обязанность выполнить работы по «Капитальный ремонт помещений и обеденного зала столовой здания литер «Я» ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, по адресу: <адрес>, ул. им. Митрофана Седина,<данные изъяты> в срок до <данные изъяты>. В соответствии с пунктами <данные изъяты>. и <данные изъяты>. Договора оплата производится по фактически выполненным работам договорённости сторон, возможно авансирование на выполнение работ, размер и периодичность аванса по договорённости сторон. Заказчиком в качестве авансирования на выполнение работ Подрядчику была перечислена сумма <данные изъяты> рублей. Работы, предусмотренные Договором. Подрядчик в установленный срок не выполнил. Так как Подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения работ по Договору Заказчиком в его адрес направлена претензия об отказе от договора подряда и возврате авансовых платежей от <данные изъяты>., которая была получена ответчиком <данные изъяты>., но оставлена без ответа. В связи с чем, истец обратился в суд с иском, просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере <данные изъяты> рублей; проценты за неправомерное удержание денежных средств за период до <данные изъяты> года в размере <данные изъяты> рублей; судебные расходы в виде государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей, расходы на оплату услуг представителей в размере <данные изъяты> рублей, почтовые расходы на отправление искового заявления в размере <данные изъяты> рублей; проценты за неправомерное удержание денежных средств за период с <данные изъяты>. до даты фактической оплаты, рассчитанные на сумму основанного долга в размере <данные изъяты> рублей по правилам статьи <данные изъяты> Гражданского кодекса РФ.

Представитель истца по доверенности ФИО6 в судебное заседание не явилась, о месте и времени его проведения извещена надлежащим образом, просила рассмотреть дело в свое отсутствие, настаивала на удовлетворении заявленных требований.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился. О месте и времени слушания дела извещался надлежащим образом, о причинах не явки суд не уведомил. В соответствии с требованиями ст. <данные изъяты> ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика в порядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства и обстоятельства дела, приходит к следующему.

В силу ст. ст. <данные изъяты>, <данные изъяты> ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом либо договором.

Судом установлено, что <данные изъяты>. между ООО «ВипСтрой» и ИП ФИО2 заключен договор подряда, в соответствии с п. <данные изъяты> которого подрядчик принял на себя обязанность выполнить работы по капитальному ремонту помещений и обеденного зала столовой здания литер «Я» ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, по адресу: <адрес>, ул. им. Митрофана Седина,<данные изъяты> в срок до <данные изъяты>.

В соответствии с пунктами <данные изъяты>. и <данные изъяты>. договора оплата производится по фактически выполненным работам по договорённости сторон. Возможно авансирование на выполнение работ: размер и периодичность аванса по договорённости сторон.

Заказчиком в качестве авансирования на выполнение работ Подрядчику была перечислена сумма <данные изъяты> рублей (платёжные поручения от <данные изъяты>. №<данные изъяты>, от <данные изъяты>. №<данные изъяты>, от <данные изъяты>. №<данные изъяты>, от <данные изъяты>. №<данные изъяты>, от <данные изъяты>. №<данные изъяты>, от <данные изъяты>. №<данные изъяты>, от <данные изъяты>. №<данные изъяты>).

Работы, предусмотренные договором в установленный срок выполнены не были, в связи с чем <данные изъяты>. в адрес ответчика была направлена претензия, которая осталась без ответа.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Основанием для возникновения обязательства по уплате выполненных работ является сдача их результата Заказчику (ст.ст. 711 и 746 ГК РФ). В силу ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком (ч.2 ст. 746 ГК РФ).

По действующему законодательству доказательством реального выполненных работ является акт приема-передачи, или иной документ, удостоверяющий приемку, который должен отражать отсутствие у заказчика претензий к результату или, напротив, все обнаруженные недостатки, обязанность составления которого предусмотрена ст.ст. <данные изъяты> ГК РФ.

На основании п. 2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок, отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, ООО «ВипСтрой» свои обязательства по оплате аванса по договору подряда исполнило в полном объеме, однако ФИО2 работы не выполнил, иных сведений суду не представлено.

Таким образом, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца сумму задолженности в размере <данные изъяты> рублей.

В соответствии с ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с п.<данные изъяты> постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <данные изъяты>. № <данные изъяты> «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи <данные изъяты> ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт <данные изъяты> статьи <данные изъяты> ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов судом проверен, признан обоснованным, соразмерным последствиям нарушения договорных обязательств, учитывая отсутствие доказательств со стороны ответчика явной не соразмерности допущенного им нарушения и его последствий, оснований для уменьшения суммы процентов, с учетом их компенсационной природы применительно к статье <данные изъяты> ГК РФ, суд не усматривает, в связи с чем считает необходимым взыскать с ответчика сумму процентов за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>. в размере <данные изъяты> рублей и начиная с <данные изъяты> г. проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму <данные изъяты> рублей, по ключевым ставкам Центрального Банка РФ, действующим в соответствующие периоды, до даты фактического исполнения обязательств.

В силу ст. <данные изъяты> ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: расходы на оплату услуг представителей; другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно ст. <данные изъяты> ГПК РФ стороне в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенным требованиям.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию сумма госпошлины в размере <данные изъяты> рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты> рублей, почтовые расходы в размере <данные изъяты> рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. <данные изъяты> ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Исковые требования ООО «ВипСтрой» к ФИО2 о взыскании денежных средств – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 /ИНН <данные изъяты>, СНИЛС <данные изъяты>/ в пользу ООО «ВипСтрой» /ОГРН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>/ сумму задолженности в размере <данные изъяты> рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>. в размере <данные изъяты> рублей, госпошлину в размере <данные изъяты> рублей, почтовые расходы в размере <данные изъяты> рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты> рублей.

Взыскать с ФИО2 /ИНН <данные изъяты>, СНИЛС <данные изъяты>/ в пользу ООО «ВипСтрой» начиная с <данные изъяты> г. проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму <данные изъяты> рублей, по ключевым ставкам Центрального Банка РФ, действующим в соответствующие периоды, до даты фактического исполнения обязательств.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд города Краснодара в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: