РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

30 октября 2025 года г. Самара

Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Гильманова Р.Р.,

при секретаре судебного заседания Самойловой А.М.,

рассмотрев в отрытом судебном заседании гражданское дело № 2-3834/2025 по исковому заявлению ФИО7 к АО «Самарская сетевая компания», ООО «Самарская электросетевая компания» об обязании выполнить обязательства по договору технологического присоединения к электрическим сетям и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 обратился в суд с вышеназванным исковым заявлением к ответчику, указав следующее. дата истец заключил договор №... с АО «Самарская сетевая компания» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка для индивидуальной жилой застройки по адресу: адрес, к/н №.... Согласно п. 13 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Оплата по договору была произведена истцом дата в полном объеме, следовательно, срок исполнения обязательств по договору ответчиком истек дата. Однако до настоящего времени ответчик не исполнил свои обязательства по договору. дата истцом в адрес ответчика была направлена письменная претензия, однако ответчик проигнорировал данное обращение. Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств по договору за период с 07.12.2023 по 09.04.2025, т.е. 487 дней. Таким образом, с учетом того, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки за год просрочки, неустойка составит 37 823,87 руб.

На основании изложенного выше, истец просит суд:

- обязать надлежащего ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от дата принадлежащего истцу земельного участка по адресу: адрес, к/н №..., в течение 90 календарных дней с момента вынесения решения;

- Взыскать с надлежащего ответчика в пользу истца неустойку за период с 07.12.2023 по 09.04.2025 в размере 37 823,87 руб., штраф в размере 50% от взысканной суммы, компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.

- Присудить истцу судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная с 91-го дня с момента вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения обязательства.

В судебном заседании истец и его представитель ФИО2, действующая по доверенности, исковые требования поддержали в полном объеме по изложенным в иске основаниям, просили исковые требования к надлежащему ответчику удовлетворить. Определение надлежащего ответчика оставили на усмотрение суда.

Представитель АО «ССК» ФИО3, действующая по доверенности, в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, ранее представила в материалы дела письменный отзыв, в котором указала, что АО «ССК» не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку договор №... от дата заключен с ООО «Самарская электросетевая компания», а АО «ССК» по договору оказывает услуги ООО «Самарская электросетевая компания» по предоставлению права доступа к программному обеспечению 1С АРМ ЦОП для обработки поступивших заявок.

Представитель ООО «СамЭСК» ФИО4, действующий по доверенности, в судебном заседании исковые требования не признал в полном объеме по основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск.

Представитель АО «Самара-Волгоэлектромонтаж» ФИО5, действующая по доверенности, в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, ранее представила в материалы дела письменный отзыв.

Иные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.

Информация о времени и месте рассмотрения дела в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" размещена на интернет-сайте суда.

Выслушав участников процесса, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к выводу, что исковые требования де ФИО1 подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

В силу положений ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; из решений собраний в случаях, предусмотренных законом, и др.

Согласно п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В силу п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Из положений пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №35-Ф3 «Об электроэнергетике» следует, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее – Правила ТП).

В соответствии с абз. 1 и 2 п. 3 Правил ТП сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 6 Правил ТП предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу п. 14 Правил ТП к заявителям, на которых распространяется действие абз. 2 п. 3 настоящих Правил ТП относятся физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Пунктом 103 Правил установлено, что договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме.

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

В соответствии с п. 105 Правил, в отношении заявителя, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя:

условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно приложению N 17;

счет на оплату технологического присоединения по договору;

подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации;

инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно абзаца 3 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов, в том числе заключению в отношении указанных устройств или объектов договоров купли- продажи электрической энергии, договоров энергоснабжения, договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, и по требованию собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязаны предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики и ответственности сторон за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Сетевыми организациями признаются организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (п. 1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг)

Как установлено в судебном заседании и подтверждено материалами дела, дата между ФИО9 и ООО «СамЭСК» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям №..., согласно условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: наименование энергопринимающих устройств заявителя - жилой дом, наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: жилой дом адрес, к/н №..., в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевогохозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя - составляет 15 кВт.

- Категория надежности - 3.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,22 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя - 2023.

- Точка присоединения – контакты соединений провода СИП-4 2х16 на проектируемой ООО «СамЭСК» опоре ВЛИ-0,4 кВ ТП-422.

- Основной источник питания – ТП-422, РП-2-6 кВ, ПС 35/6 кВ «Электрощит-Энергосеть».

- Сетевая организация осуществляет на своих сетях технические мероприятия, обеспечивающие технологическое присоединение объекта и передачу заявленной мощности в объеме 15 кВт в том числе:

реконструкцию распределительных электросетей путем установки соответствующей коммутационной аппаратуры, устройств сбора данных измерительного комплекса, вводного и фидерного учета электроэнергии;

строительство ВЛИ-0,4 кВ;

согласование проектной документации в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ (со всеми заинтересованными организациями, владельцами всех коммуникаций, находящихся в зоне строительства, Администрацией города/муниципального района), а также получение всех необходимых технических условий от смежных организаций в целях разработки проектной документации;

фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Истцу выставлен счет на оплату №... от дата.

Истец оплатил услуги по осуществлению технологического присоединения по договору в полном объеме в размере 41 450,82 руб., что подтверждается чеком от дата.

Вышеуказанные обстоятельства не отрицаются представителем ООО «СамЭСК».

Судом также установлено, что АО «ССК» не владеет объектами электросетевого хозяйства, обеспечивающими электроснабжение жилой застройки, расположенной по адресу: адрес, к/н №.... На основании пунктов 1.1 и 1.2 Договора №... от дата, заключенного между АО «ССК» (исполнитель) и ООО «СамЭСК» (заказчик), АО «ССК» оказывает услуги ООО «СамЭСК» по проверке на соответствие действующему законодательству заявок на технологическое присоединение, прием и регистрацию на базе программного обеспечения исполнителя заявок на технологическое присоединение, предоставление прав доступа в программное обеспечение исполнителя 1С АРМ ЦОП для обработки поступивших заявок и направление в адрес заявителей оформленных надлежащим образом заказчиком ответов на заявки, в том числе оферт договоров на технологическое присоединение с приложением технических условий и счетов на оплату, подготовленных заказчиком.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что договор технологического присоединения №... от дата заключен истцом именно с ООО «СамЭСК», счет на оплату услуг по технологическому присоединению также выставлен от ООО «СамЭСК», чек по операции подтверждает оплату в адрес ООО «СамЭСК», в связи с чем суд приходит к выводу, что надлежащим ответчиком в рассматриваемом споре является ООО «СамЭСК».

Согласно п. 13 технических условий №... от дата, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Учитывая, что договор между сторонами был заключен дата, истец исполнил свои обязательства по оплате услуг по договору дата, то 6-ти месячный срок исполнения договора истек дата.

Как установлено в судебном заседании и не отрицается представителем ООО «СамЭСК», мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: адрес, к/н №..., в соответствии с условиями договора №... от дата об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до настоящего времени не осуществлены.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ является неустойка.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Гражданское законодательство различает законную и договорную неустойку, причем в силу части 1 статьи 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

В соответствии с пунктом 17 типового договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

За период с 7.12.2023 по 09.04.2025 неустойка составила 37 823,87 руб.

Расчет неустойки проверен судом, признан правильным и обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела и условиям договора, оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ не установлено, контррасчет ответчик не представлен, в связи с чем требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в полном объеме.

Доводы ответчика о невозможности осуществить мероприятия по технологическому присоединению дома истца в связи с форс-мажорными обстоятельствами, отклоняется, в виду следующего.

Как следует из материалов дела, дата между ООО «СамЭСК» (заказчик) и АО «Самара-ВЭМ» (подрядчик) был заключен договор №..., согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по разработке и согласованию с компетентными органами проектно-сметной документации по объекту: Разработка проектной документации «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 120 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-422 6/0,4 кВ 400 кВА» Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район Красноглинскийадрес, к/н №..., адрес, к/н №..., к/н №...», в соответствии с техническим заданием и сводным сметным расчетом на разработку ПСД. Срок начала выполнения работ 11.12.2023, срок окончания выполнения работ 29.05.2024.

Согласно Акту сдачи-приемки проектной продукции по договору подряда №... от дата, проектно-изыскательские работы оформлены надлежащим образом и сданы по акту дата.

дата между ООО «СамЭСК» (заказчик) и АО «Самара-ВЭМ» (подрядчик) был заключен договор №... на выполнение строительно-монтажных работ, согласно которому подрядчик по заданию заказчика принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 120 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-422 6/0,4 кВ 400 кВА» Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район Красноглинский, адрес, к/н №..., адрес, к/н №..., к/н №...». Срок начала выполнения работ дата, окончание выполнения работ дата.

В свою очередь, дата АО «Самара-ВЭМ» (заказчик) заключило с ООО «Энерго-Строй» договор №... подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 120 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-422 6/0,4 кВ 400 кВА» Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район Красноглинский, адрес, к/н №..., адрес к/н №..., к/н №...». Срок начала выполнения работ дата, окончание выполнения работ дата.

Таким образом, судом усматривается, что договор №... на выполнение проектно-изыскательских работ заключен ООО «СамЭСК» дата, т.е. уже за сроком исполнения договора об осуществлении технологического присоединения №..., а договор подряда №... заключен дата, т.е. спустя 9 месяцев после истечения срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору №..., заключенному с истцом.

При этом с письмом о выдаче разрешения на снос деревьев, подпадающих под строительство ВЛ-0,4 кВ, ООО «Энерго-Строй» обратилось в Администрацию Красноглинского внутригородского района г.о. Самара лишь в 2025 году, как и в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара.

Кроме того, договор №... от дата, заключенный с ФИО10 не содержит пунктов, предусматривающих продление сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Законодательство, регулирующее спорные правоотношения, также не содержит положений, предусматривающих продление сроков выполнения мероприятий.

В соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Необходимость осуществления большой вырубки деревьев по месту прохождения будущей трассы ВЛ, а также согласование со всеми заинтересованными организациями проектной документации не может расцениваться судом как обстоятельства неопределимой силы и в связи с чем, доводы ответчика и третьего лица о том, что ими принимались меры (письменные обращения) к своевременному исполнению договора отклоняются судом как несостоятельные, поскольку право ФИО6 на своевременное выполнение условий договора не должно быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, не являющимися сторонами по вышеуказанному договору.

При таких обстоятельствах, учитывая, что предусмотренный действующим законодательством срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, ответчик принятые на себя обязательства по технологическому присоединению не исполнил, при этом доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, суд приходит к выводу о наличии законных оснований для удовлетворения исковых требований истца о понуждении ответчика к исполнению обязательств по договору.

Поскольку ответчиком в установленный, заключенным с истцом договором, срок не исполнены обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца - жилого дома к электрическим сетям при отсутствии в этом вины истца, суд на основании приведенных выше нормативных положений полагает необходимым возложить на ответчика обязанность исполнить обязательства в натуре.

В соответствии с частью 1 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено (часть 2).

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Устанавливая срок исполнения настоящего решения суда равный 3-м месяцам, суд исходит из того, что неисполнение ответчиком условий договора по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям существенно нарушает права и законные интересы истца, поскольку лишает его возможности пользоваться электроэнергией и реализовать в полной мере права собственника жилого дома и земельного участка.

Кроме этого, суд полагает необходимым отметить, что заключая договор об осуществлении технологического присоединения, ответчик обладал сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по указанному договору.

Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом (ч. 3 ст. 13 ГПК РФ). Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки (ст. 308.3 ГК РФ), в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Взыскание судебной неустойки одновременно с договорной неустойкой, не является двойной мерой ответственности, поскольку договорная неустойка носит характер гражданско-правовой ответственности, а судебная неустойка представляет собой меру за неисполнение должником тех действий, которые его обязал совершить суд в пользу кредитора, и направлена на стимулирование должника к уважению судебного акта и добровольному исполнению возложенных на него таким актом обязанностей. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Руководствуясь вышеуказанными нормами права, поскольку установлено нарушение прав истца и ответчик обязан решением суда совершить определенные действия, то имеются правовые основания для взыскания судебной неустойки с ответчика в пользу истца.

Поскольку суд обязывает ООО «СамЭСК» выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта заявителя в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, в связи с чем, судебная неустойка подлежит начислению с момента истечения указанного срока.

В соответствии с принципами разумности и соразмерности, суд приходит к выводу о том, что взысканию с ответчика в пользу истца подлежит неустойка в размере 200 рублей за каждый день неисполнения настоящего решения суда в части обязания выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору №... от дата, заключенному с ФИО11

При этом суд разъясняет, что ответчик не лишен возможности в случае наличия объективных причин препятствующих исполнению решения суда в установленный срок обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, предоставив доказательства проведения необходимых работ в другой срок.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 7000 рублей с требований материального и нематериального характера.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданско-процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО12 к АО «Самарская сетевая компания», ООО «Самарская электросетевая компания» об обязании выполнить обязательства по договору технологического присоединения к электрическим сетям и взыскании неустойки – удовлетворить частично.

Обязать надлежащего ответчика - ООО «Самарская электросетевая компания» (ИНН №...) в течение 90 (девяносто) дней со дня вступления в законную силу настоящего решения суда выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору №... от дата, заключенному с ФИО13 (СНИЛС №...).

Взыскать с надлежащего ответчика - ООО «Самарская электросетевая компания» (ИНН №...) в пользу ФИО14 (СНИЛС №...) договорную неустойку за период с 07.12.2023 по 09.04.2025 в размере 37 823 рубля 87 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 23 911 рублей 93 копейки, а всего 71 735 (семьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей 80 копеек.

Взыскать с надлежащего ответчика - ООО «Самарская электросетевая компания» (ИНН №...) в пользу ФИО15 (СНИЛС №...) судебную неустойку в размере 200 (двести) рублей за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного срока исполнения по данному судебному решению, по день фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ООО «Самарская электросетевая компания» (ИНН №...) в доход бюджета г.о. Самара государственную пошлину в размере 7000 (семь тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 14.11.2025.

Судья Р.Р. Гильманов