УИД:50RS0010-01-2025-002631-76

Дело № 2-3411/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 сентября 2025 года г.о. Балашиха

Московская область

Железнодорожный городской суд Московской области в составе судьи Мининой В.А., с участием истца ФИО1, при секретаре Маммаевой С.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Московский регион» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Московский регион» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, ссылаясь на то, что между истцом и ответчиком заключен публичный договор оферты об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №№).

В соответствии с условиями договора ПАО «Россети Московский регион» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, земельного участка с нежилым строением по адресу: <адрес>, кадастровый №.

В соответствии с п.2.9 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению содержится в Технических условиях.

Пунктом 13 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации составляет 4 месяца со дня заключения договора. При этом, договор считается заключенным со дня поступления оплаты на счет ПАО «Россети Московский регион».

Размер платы за технологическое присоединение составил 150 631 руб. 80 коп., в том числе НДС 25 105 руб. 30 коп.

Истцом были внесены следующие платежи по договору: 27.09.2024 – 22 933 руб. 69 коп., 16.10.2024 – 45 189 руб. 54 коп., 04.01.2025 – 30 789 руб. 14 коп., 10.01.2025 – 53 880 руб. 99 коп.

Поскольку датой внесения первого платежа является 16.10.202, то датой исполнения договора является 16.02.2025.

Однако в установленный договором срок ответчик не выполнил свои обязательства по договору, в связи с чем за нарушение сроков ответчиком подлежит начислению неустойка за период с 16.02.2025 по 20.05.2025 в размере 35 021 руб. 01 коп.

В связи с изложенным истец просит обязать ПАО «Россети Московский регион» исполнить договор №) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору №) за период с 16.02.2025 по 20.05.2025 в размере 35 021 руб. 01 коп., а также начиная с 21.05.2025 по день фактического исполнения обязательства из расчета 376 руб. 57 коп. за каждый день просрочки; взыскать с ПАО «Россети Московский регион» судебную неустойку из расчета 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательства по технологическому присоединению по день фактического исполнения; взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

Истец ФИО1 в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала.

Представитель ответчика ПАО «Россети Московский регион» по доверенности ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена судом надлежащим образом, направила письменные возражения, в которых просила удовлетворить заявленные требования частично, взыскав неустойку в размере 1 882 руб. 90 коп., в остальной части иска отказать. Ходатайствовала о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в соответствии с ч.ч. 3–5 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ).

Выслушав пояснения истца, исследовав письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части по следующим основаниям.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (ч. 1 ст. 8 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4).

Согласно пунктам 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно положениям ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Частью 2 ст. 26 указанного закона установлено, что оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

Согласно подп. «в» п. 7 Правил процедура технологического присоединения включает, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

К заявителям, указанным в пункте 14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, н электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с подп. «б» п. 16 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 4 месяцев - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. «б» п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Судом в ходе рассмотрения дела установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и не оспорено ответчиком, истец является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, д. Копнино, с кадастровым номером №

28.09.2024 между ФИО1 и ПАО «Россети Московский регион» на основании заявки был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №

Технические условия для присоединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложение к указанному выше Договору технологического присоединения.

В соответствии с п.2.3 Договора технологического присоединения ПАО «Россети Московский регион» обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные Техническими условиями.

Пунктом 13 Технических условий предусмотрено, что срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации составляет 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Следовательно, ПАО «Россети Московский регион» обязалось в срок не позднее 28.01.2025 осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <адрес>, д. Копнино, (земельный участок с кадастровым №) к электрическим сетям.

Пунктом 10.1. Технических условий предусмотрены мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № до границы земельного участка заявителя, проводом СИП-2 3х70+ 1х70мм2 (на железобетонный опорах изолированным сталеалюминиевым проводом (одноцепная)) и сечением 70мм2. Протяженность ВЛВЛ-230м.

В соответствии с пунктом 14 Технических условий, размер платы составляет 150 631 руб. 80 коп., в том числе НДС 20% - 25 105 руб. 30 коп.

Со своей стороны истцом обязательства по Техническим условиям были выполнены. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

29.01.2025 между сторонами подписано дополнительное соглашение к договору №№) от 28.09.2024, в соответствии с пунктом 1 которого стороны пришли к соглашению о продлении срока мероприятий до 15.05.2025.

13.05.2025 истцом в адрес ответчика направлено обращение по вопросу неисполнения мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией.

21.05.2025 ПАО «Россети Московский регион» в ответ на указанное обращение направило письмо о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению энегопринимающих устройств до 20.06.2025.

09.06.2025 истцом в адрес ответчика направлено обращение по вопросу неисполнения мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией.

19.06.2025 ПАО «Россети Московский регион» в ответ на указанное обращение направило письмо о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению энегопринимающих устройств до 07.07.2025.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что истец выполнил обязательства по оплате технологического присоединения, что ответчиком не оспаривалось, однако ответчиком, в свою очередь, обязательства по присоединению участка истца в предусмотренные договором сроки исполнены не были.

Разрешая исковые требования о возложении на ответчика обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, суд исходит из того, что обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома истца к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» на дату вынесения решения исполнена в соответствии с условиями договора, заключенного с истцом, напряжение подано, о чем в материалы дела стороной ответчика представлен Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № от 02.08.2025.

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении данных исковых требований в данной части.

Разрешая исковые требования о взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору, суд исходит из следующего.

Истец в обоснование данных требований указывает, что, в связи с просрочкой исполнения обязательств по договору, за период с 16.02.2025 по 20.05.2025 размер неустойки составил 35 021 руб. 01 коп.

Суд соглашается с доводами истца о наличии просрочки исполнения обязательств по договору со стороны ответчика, поскольку в соответствии с договором на технологическое присоединение №) от 28.09.2024 и дополнительным соглашением к нему от 29.01.2025, срок исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» установлен до 15.05.2025.

Истцом представлен расчет неустойки за период с 16.02.2025 по 20.05.2025 в размере 0,25% от стоимости договора в размере 150 631 руб. 80 коп. за каждый день просрочки, размер которой составляет 35 021 руб. 01 коп.

Суд с указанным расчетом не соглашается в связи со следующим.

В соответствии с п.17 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Учитывая, что просрочка исполнения обязательства наступила с 16.05.2025, а само обязательство исполнено 02.08.2025, таким образом, размер неустойки за нарушение срока исполнения договора составляет 29 372 руб. 46 коп., исходя из следующего расчета: (150 631 руб. 80 коп. * 0,25%*78)/100.

Оснований для освобождения ответчика от оплаты неустойки или снижения размера подлежащей взысканию неустойки суд не усматривает, поскольку ее размер является разумным, соответствует характеру и последствиям нарушения обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с разъяснениями, данными в пп. 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Поскольку судом отказано в удовлетворении требования истца об обязании ответчика исполнить договор, оснований для установления неустойки за неисполнение указанного требования суд не находит.

Согласно ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Суд, учитывая, что, в связи с просрочкой исполнения обязательства по договору по вине ответчика, права истца, как потребителя нарушены, приходит к выводу об удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда, и, учитывая степень вины нарушителя, требования разумности и справедливости, взыскивает с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 2 000 рублей.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя».

Суд с учетом принципа разумности и справедливости, считает возможным в соответствии со ст. 333 ГК РФ снизить сумму штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя до 5 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании штрафа в большем размере суд отказывает.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, то с ответчика подлежит взысканию в бюджет городского округа Балашиха Московской области государственную пошлину в размере 4 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194–199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к ПАО «Россети Московский регион» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа – удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Московский регион» (ИНН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, паспорт № № неустойку за период с 16.05.2025 года по 02.08.2025 года в размере 29 372,46 руб., компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 5000 рублей.

Иск ФИО1 к ПАО «Россети Московский регион» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в большем размере – оставить без удовлетворения.

Взыскать с ПАО «Россети Московский регион» (ИНН <***>) в бюджет городского округа Балашиха Московской области государственную пошлину в размере 4000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через Железнодорожный городской суд Московской области.

Судья В.А. Минина

Мотивированный текст решения

изготовлен 12 сентября 2025 года.