УИД77RS0005-02-2022-010092-77
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
07 ноября 2022 года адрес
Головинский районный суд адрес
в составе председательствующего судьи Александровой М.В.,
при ведении протокола и протоколирования с использованием средств аудио- и видеозаписи секретарем фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4695/2022 по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Мособлгаз» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, об обязании исполнить обязательства по договору,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ответчику адрес о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, об обязании исполнить обязательства по договору, и, уточнив исковые требования, просит взыскать с ответчика неустойку по договорам на основании п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя; обязать ответчика исполнить свои обязательства в рамках условий договора о технологическом присоединении к сети газораспределения № К0840-05/17-ТПД от 19.05.2017, в том числе выполнить подключение (технологическое присоединение) домовладения истца к сети газораспределения; обязать ответчика исполнить свои обязательства в рамках условий договоров о технологическом присоединении к сети газораспределения № К0838-05/17-ТП/1 от 19.05.2017, в том числе выполнить подключение (технологическое присоединение) домовладения истца к сети газораспределения, мотивируя свои требования тем, что между сторонами были заключены договоры технологического присоединения к сети газораспределения №№ К0838-05/17-ТП/1 от 19.05.2017 и К0840-05/17-ТП/1 от 19.05.2017, по условиям которых ответчик принимает обязательства выполнить подключение (технологическое присоединение) домовладений истца, расположенных по адресу: адрес, участки с кадастровыми номерами 50:14:0040117:332 и 50:14:0040117:363 (КП адрес 1») 24 и 25 к сети газораспределения, а истец принять и оплатить услуги (работы) на условиях вышеуказанных Договоров. В силу п.1.3 Договоров следует, что подключение объектов к сети газораспределения производится Исполнителем не позднее одного года с даты заключения договоров. В последующем между сторонами были заключены дополнительные соглашения о переносе сроков подключения объектов. 26 мая 2021 года между истцом и ответчиком были заключены дополнительные соглашения № 1 к договорам, в которых стороны установили, что исполнитель обязуется подключить объекты к сети газораспределения в срок не позднее 30.06.2021. Истец в установленные сроки и надлежащим образом исполнил свои обязательства по оплатам услуг ответчика согласно разделам 3 Договоров. 25.06.2021 истцом была направлена претензия к ответчику с требованиями выполнить возложенные обязательства согласно условиям Договоров. 22.07.2021 ответчик письменно ответил истцу, что технологическое присоединение объектов будет произведено до 30.08.2021 включительно. В дальнейшем истец обратился с повторной претензией к ответчику с требованиями исполнить обязательства, однако ответчик не ответил на вышеуказанную претензию. На момент направления настоящего искового заявления обязательства ответчика перед истцом не выполнены. Ответчик с 19.05.2017 по 15.11.2021 продолжает бездействовать и не приступает к исполнению условий Договоров. На основании условий договоров (пункты 2.1.4) и утверждённых Правительством РФ Правил подключения к сети газораспределения (пункт 48 Правил подключения) ответчик обязан самостоятельно получить согласие собственника земельного участка, на котором планируется строительство сетей газораспределения. 01.03.2012 истец заключил договоры о выполнении работ по подготовке к подключению к сетям инженерно-технического обеспечения № 1/193 и №1/192 с адрес (правообладателем земельных участков, на которых проводились работы газоснабжающей организацией адрес). На момент заключения договоров с истцом, ответчик располагал всеми необходимыми разрешениями и согласованиями с третьими лицами для исполнения возложенных обязательств. Таким образом, поскольку срок исполнения обязательств ответчика сторонами многократно изменялся, 09.04.2019 в рамках условий дополнительных соглашений к договорам срок исполнения обязательств перенесен до 30.04.2020, то с 30.04.2020 по 26.05.2021 (срок заключения последних соглашений между сторонами о переносе сроков подключения до 30.06.2021), имеется просрочка исполнения обязательств в 386 дней. Общий размер неустойки по договорам составляет сумма В связи с бездействиями ответчика, истец находится в постоянном стрессе и тревоге. Из-за указанных переживаний истец потерял сон, у истца снизилась работоспособность, компенсацию морального вреда, причиненного в результате ненадлежащего исполнения обязательств ответчика, истец оценивает в размере сумма.
Истец ФИО1, её представитель по доверенности фио в судебное заседание явились, исковые требования с учетом их уточнений поддержали в полном объеме по доводам иска.
Представитель ответчика по доверенности фио в судебное заседание явилась, исковые требования не признала, возражала против удовлетворения исковых требований по доводам письменных возражений на исковое заявление, просила в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.
Суд, выслушав истца, её представителя, представителя ответчика, проверив и изучив материалы дела, считает, что иск подлежит частичному удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
На основании ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Согласно п. 62 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1314, договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).
В соответствии со ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) (п.1).
В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.) (п. 4).
Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» поставки марка автомобиля проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок марка автомобиля и правилами пользования марка автомобиля в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона..
В соответствии с ч.8 ст.48 ГрК РФ, организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка.
В силу ч. 10 ст. 48 ГрК РФ, порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации.
Такой порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
В соответствии с п. 59 Правил подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
Согласно п. 60 Правил, по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода марка автомобиля), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).
Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
На отношения, связанные с заключением договоров об оказании услуг, стороной которых является гражданин, использующий услугу в личных целях, распространяются положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).
По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Судом установлено, что 19.05.2017 между фио «Мособлгаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) был заключен договор о подключении № К0840-05/17-ТП/1 (л.д.30-40), по условиям которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома с максимальным часовым расходом марка автомобиля до 5 м3/час, расположенного по адресу расположенного по адресу: адрес, уч. С кад. № 50:14:0040117:332 (адрес парк-1», уч.24») к сети газораспределения, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).
Согласно п.1.3 Договора подключение объекта к сети газораспределения производится исполнителем не позднее 1 года с момента заключения сторонами Договора при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему договору.
Согласно п. 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение составляет сумма
19.05.2017 истцом были оплачены услуги ответчика по договору (л.д.27-28)
19.05.2017 между фио «Мособлгаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) был заключен договор о подключении № К0838-05/17-ТП/1 (л.д.41-47), по условиям которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома с максимальным часовым расходом марка автомобиля до 5 м3/час, расположенного по адресу расположенного по адресу: адрес, уч. С кад. № 50:14:0040117:363 (адрес парк-1», уч.25) к сети газораспределения, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).
Согласно п.1.3 Договора подключение объекта к сети газораспределения производится исполнителем не позднее 1 года с момента заключения сторонами Договора при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему договору.
Согласно п. 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение составляет сумма
19.05.2017 истцом были оплачены услуги ответчика по договору (л.д.56-57)
23.01.2018 между сторонами были заключены дополнительные соглашения к договорам о продлении сроков выполнения работ по договорам не позднее 19.05.2019 (л.д.50-51, 58-59)
09.04.2019 между сторонами были заключены дополнительные соглашения к договорам о продлении сроков выполнения работ по договорам не позднее 30.04.2020 (л.д.52-55, 60-61)
26.05.2021 между сторонами были заключены дополнительные соглашения №№1 к договорам о продлении сроков выполнения работ по договорам не позднее 30.06.2021 (л.д.48-49, 62-64)
В указанный срок работы выполнены не были, и не сданы, истец работы у ответчика не принимал.
Из объяснений истца и её представителя в судебном заседании следует, что истец в установленные сроки и надлежащим образом исполнил свои обязательства по оплатам услуг ответчика. На момент направления настоящего искового заявления обязательства ответчика перед истцом не выполнены. Ответчик с 19.05.2017 по 15.11.2021 продолжает бездействовать и не приступает к исполнению условий Договоров. На основании условий договоров (пункты 2.1.4) и утверждённых Правительством РФ Правил подключения к сети газораспределения (пункт 48 Правил подключения) ответчик обязан самостоятельно получить согласие собственника земельного участка, на котором планируется строительство сетей газораспределения. Таким образом, поскольку срок исполнения обязательств ответчика сторонами многократно изменялся, 09.04.2019 в рамках условий дополнительных соглашений к договорам срок исполнения обязательств перенесен до 30.04.2020, то с 30.04.2020 по 26.05.2021 (срок заключения последних соглашений между сторонами о переносе сроков подключения до 30.06.2021), имеется просрочка исполнения обязательств в 386 дней.
Из письменных возражений ответчика и объяснений представителя ответчика в судебном заседании следует, что в соответствии с п. 2.1.3 Договоров адрес обязался осуществить действия по созданию сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границах земельных участков. адрес «Мособлгаз» исполнил в полном объеме, что подтверждается актами приемки законченного строительством объекта сети газопотребления от 18.02.2022 (по договору К0838-05/17-ТП/1) и от 09.08.2022 (по договору К0840-05/17-ТП/1). Согласно п. 83 "л" Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, договор о подключении содержит следующие существенные условия: обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения. С целью осуществления строительно-монтажных работ, выполнение которых требует соблюдение специальной процедуры, а именно получение соответствующих разрешительных документов, Ответчиком направлялись обращения в ООО «УК «Комфорт», являющего балансодержателем газопровода среднего давления с просьбой выдать разрешение на подключение к сетям основного абонента (не оказывающего услуг по транспортировке марка автомобиля) и к фио, являющегося собственником земельного участка, с целью размещения объектов газового хозяйства на частях земельного участка. Указанные разрешения были выданы ООО «УК «Комфорт» и фио только 03.01.2022 (по Договору 2) и 01.07.2022 (по Договору 1). Таким образом, смещение сроков выполнения работ по Договорам обусловлено процедурой длительного согласования получения разрешительной документации, и не может расцениваться как нарушение ответчиком своих обязательств по Договорам. Однако со стороны истца намеренно затягивается процесс по осуществлению подключения (технологическому подключению) жилых домов к сети газораспределения. В соответствии с п.1 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск марка автомобиля, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать марка автомобиля, поступающий из сети газораспределения. В соответствии с п. 2.3.2 Договоров истец обязан выполнить условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, установленные в Договорах и технических условиях, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащих истцу земельных участках. До настоящего времени данные условия истцом не исполнены, т.е. внутри земельных участков, принадлежащих истцу, не построены газопроводы, а в жилых домах не установлено газопотребляющее оборудование. В соответствии с п. 1.3 Договоров подключение жилых домов к сети газораспределения производится адрес при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящим договорам. Таким образом, в настоящее время исполнение обязанностей ответчика по пуску марка автомобиля затягивается до момента исполнения своих обязательств истцом.
Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 1 ст. 12 ГПК РФ).
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", необходимо иметь в виду, что по общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 6 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей").
В нарушение положений ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о надлежащем исполнении обязательств по договорам в установленный договорами срок.
Судом установлено, что работы по договору № К0840-05/17-ТП/1 от 19.05.2017 были выполнены ответчиком лишь 18.02.2022, что подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта сети газопотребления; работы по договору № К0838-05/17-ТП/1 от 19.05.2017 были выполнены ответчиком лишь 09.08.2022, что подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта сети газопотребления.
Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Таким образом, суд соглашается с доводами истца о том, что общее количество дней нарушения срока исполнения договоров составило 797 дней за период с 30.04.2020 по 21.05.2021 (в указанный период дополнительных соглашений о переносе срока между сторонами не заключалось) и за период с 30.06.2021 по 15.08.2022.
Проверяя расчеты, представленные стороной истца, суд признает их арифметически верными и приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по договору №К0840-05/17-ТП/1 от 19.05.2017 в размере сумма, неустойка по договору №К0838-05/17-ТП/1 от 19.05.2017 в размере сумма, поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Требования истца об обязании ответчика исполнить свои обязательства в рамках условий договора о технологическом присоединении к сети газораспределения № К0840-05/17-ТПД от 19.05.2017, в том числе выполнить подключение (технологическое присоединение) домовладения истца к сети газораспределения; исполнить свои обязательства в рамках условий договоров о технологическом присоединении к сети газораспределения № К0838-05/17-ТП/1 от 19.05.2017, в том числе выполнить подключение (технологическое присоединение) домовладения истца к сети газораспределения, удовлетворению не подлежат, поскольку фактически указанные услуги ответчиком по договорам были выполнены, о чем свидетельствуют акты приемки, однако, истцом не установлено газопотребляющее оборудование, в связи с чем, фактически подключение не представляется возможным.
Поскольку возникшие между сторонами отношения вытекающие из договоров, заключенных гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной названным выше Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Как усматривается из материалов дела, в том числе, из заключенных между сторонами договоров, последние направлены на удовлетворение личных целей истца и не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.
В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
С учетом фактических обстоятельств по делу, понесенных истцом физических и нравственных страданий и исходя из требований разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда сумма
В пользу истца на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» также подлежит взысканию штраф в размере сумма
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к Акционерному обществу «Мособлгаз» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, об обязании исполнить обязательства по договору – удовлетворить частично.
Взыскать с Акционерного общество «Мособлгаз» в пользу ФИО1 неустойку по договору №К0840-05/17-ТП/1 от 19.05.2017 в размере сумма, неустойку по договору №К0838-05/17-ТП/1 от 19.05.2017 в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, в остальной части иска – отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Головинский районный суд адрес.
Судья
Мотивированное решение изготовлено 14 ноября 2022 года