Дело № 2-14504/2025

УИД: 50RS0031-01-2025-015138-48

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Одинцово 30 октября 2025 года

Одинцовский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Серегиной Е.О., при секретаре Серебряковой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» об обязании осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с иском к ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» об обязательстве осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям.

В обосновании исковых требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» (в лице начальника Сакского РЭС Западных электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго») были подписаны технические условия для присоединения к электрическим сетям № на основании заявки на технологическое присоединение № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 10): Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № от ДД.ММ.ГГГГ». Указанная плата составила 66 840 рублей, которые были оплачены ФИО2 в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п.21 договора: «Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору». В соответствии с примечанием к п. 22: «Договор на бумажном носителе не оформляется и не подписывается. Размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой (предложение заключить договор), а оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору- акцептом (согласие на заключение) договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий. В соответствии с п.13 технических условий: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: шесть месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения». Договор должен был быть исполнен ответчиком не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако, договор ответчиком не исполнен, даже несмотря на представление и.о. заместителя межрайонного прокурора Сакской межрайонной прокуратуры и неоднократные обращения истца к ответчику. В соответствии с п. 17 договора: «Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки».

На основании изложенного ФИО2, с учетом уточненных исковых требований, просит взыскать неустойку в размере 66 840 рублей, договорную неустойку в размере 0,29% в день от суммы договора в размере 56 981 рубля 10 копеек, а также просит обязать ответчика осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца в соответствии с условиями заключенного договора в течение 10 рабочих дней. Взыскать с ответчика в пользу истца договорную неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору (по день постановления решения суда), штраф за неисполнения требований потребителей в добровольном порядке в размере 50 процентов от присужденной судом суммы. Присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта по настоящему делу в пользу истца с ответчика судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Представитель истца ФИО2 по доверенности Рева В.В. в судебном заседании исковые требования поддержал, просил их удовлетворить.

Истец ФИО2 в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом.

Представитель ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Представило возражения на исковое заиление.

В силу статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле, их представителей.

Согласно положениям статьи 123 Конституции Российской Федерации, статьям 12, 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) гражданское судопроизводство осуществляется на основе равенства и состязательности сторон. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу части 1 статьи 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к следующему.

Выслушав представителя истца ФИО2 по доверенности Рева В.В., исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" от 26.01.1996 № 15-ФЗ, Статья 9. В случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 ФЗ "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Допускается осуществлять технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, только энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии с уровнем напряжения 110 киловольт и выше, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

Допускается осуществлять технологическое присоединение объектов микрогенерации только к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

порядок осуществления системным оператором и сетевой организацией оценки соответствия технических решений, принятых в проектной документации, требованиям технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и проверки выполнения технических условий для технологического присоединения.

В отношении объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, соответствующих критериям, установленным Правительством Российской Федерации, планирующие их строительство (реконструкцию) и технологическое присоединение лица обязаны разработать и согласовать с сетевой организацией и системным оператором соответственно схему выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Лица, обратившиеся к сетевой организации для заключения договоров об осуществлении технологического присоединения или заключившие такие договоры, вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Стандартами раскрытия информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в части технологического присоединения должно предусматриваться раскрытие сетевыми организациями:

информации, являющейся существенной для принятия юридическими и физическими лицами решений об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, в том числе о предполагаемом размере платы за технологическое присоединение и сроках реализации мероприятий по технологическому присоединению, а также согласованных с системным оператором планов развития сетевой инфраструктуры;

сведений о полученных заявках на технологическое присоединение, результатах их рассмотрения, плановых и фактических сроках реализации мероприятий по технологическому присоединению.

Фактические прием или подача напряжения в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства осуществляется после получения разрешения на допуск в эксплуатацию, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в порядке, в случаях и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В соответствии с пунктом 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки установленные настоящими Правилами. Приложением Правил утверждена типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Договор технологического присоединения, заключенный между истцом и ответчиком соответствует форме Приложения 1 Правил.

Процедура технологического присоединения установлена пунктом 7 Правил и включает в себя: подачу заявки; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с подпунктом пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

К заявителям, указанным в пункте 14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединено энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» (в лице начальника Сакского РЭС Западных электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго») были подписаны технические условия для присоединения к электрическим сетям № на основании заявки на технологическое присоединение № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 10): Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № от 21.12.2023». Указанная плата составила 66 840 рублей, которые были оплачены ФИО2 полностью ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.21 договора: «Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору». В соответствии с примечанием к п. 22: «Договор на бумажном носителе не оформляется и не подписывается. Размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой (предложение заключить договор), а оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору-акцептом (согласие на заключение) договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий.

В соответствии с п.13 технических условий: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: шесть месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения», то есть до 23 ноября 2024 года, однако, договор ответчиком не исполнен.

28 мая 2025 года Сакской межрайонной прокуратурой Республики Крым по результатам проведенной проверки в адрес ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» направлено представление об устранении нарушений законодательства об электричестве.

Согласно указанному представлению, ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» безотлагательно должно рассмотреть представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, принять меры к устранению указанных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.

В соответствии с п. 17 договора: «Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки».

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд, приходит к выводу, что ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» в силу п. п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ, п. 1 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года N 861, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, нарушило условия заключенного с истцом договора, не выполнило работы по технологическому присоединению объекта истца. Со своей стороны условия договора истец выполнил, доказательств отсутствия вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств ответчик суду не представил, также, как и отсутствуют доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, препятствующих ответчику исполнить свои обязательства в установленный договором срок.

19 мая 2025 года ФИО2 обратилась в Прокуратуру Республики Крым с обращением о нарушениях законодательства об электроэнергии, на что 25 мая 2025 года от и.о. заместителя межрайоного прокурора был получен ответ, согласно которому технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: АДРЕС, в нарушение пп. «б» п.16 Постановления №861 к электрическим сетям в течение 6 месяцев не осуществлено, что свидетельствует о неисполнении обязательств ГУП РК «Крымэнерго», в связи с чем, 28 мая 2025 года в адрес ГУП РК «Крымэнерго» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.

На дату рассмотрения дела мероприятия по технологическому присоединению ГУП РК «Крымэнерго» по заявке на технологическое присоединение №174010 от 03 апреля 2024 года не выполнены.

При таких обстоятельствах, с учетом того, что ГУП РК «Крымэнерго» не выполнило определенный объем работ по исполнению принятых на себя обязательств по договору, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Исходя из расчета, представленного истцом, размер неустойки составляет 42 443 рублей 40 копеек.

На основании ст. 23, 23.1, 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1, суд приходит к выводу о снижении неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договорам до 30 000 рублей.

Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

В соответствии со ст. 13 указанного Закона за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 15 000 рублей.

Истцом также заявлены требования о взыскании судебной неустойки в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

В соответствии с ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или неообросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательств в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в дальнейшем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ).

С учетом характера обязательств, от исполнения которых ответчик уклоняется длительное время, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика судебной неустойки за неисполнение решения суда в установленный решением суда срок в части исполнения обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в размере 100 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с тридцать первого календарного дня с даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета Одинцовского городского округа государственную пошлину в размере 2 080 рублей 00 копеек, от уплаты которой истец был освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

исковое заявление ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» об обязании осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям удовлетворить частично.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов), расположенных по адресу: АДРЕС, в течение месяца со дня вступления решения в законную силу

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» (ИНН: №, ОГРН: №) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки АДРЕС, паспорт серии №, неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 30 000 рублей, штраф в размере 15 000 рублей, судебная неустойка при неисполнении решения суда в части неимущественных требований в размере 100 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Взыскивать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» (ИНН: №, ОГРН: №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки АДРЕС, паспорт серии № № судебную неустойку в размере 100 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с тридцать первого календарного дня даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения.

В остальной части в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки в большем размере - отказать.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» в доход бюджета Одинцовского городского округа государственную пошлину в размере 2 080 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд в течение месяца со дня постановления решения в окончательной форме.

Судья Серегина Е.О.

Мотивированное решение составлено 20 ноября 2025 года.