Дело № 2-1858/2025

УИД 75RS0001-02-2025-001147-62

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Чита 09 апреля 2025 г.

Центральный районный суд г. Читы в составе

председательствующего судьи Федоровой Е.Н.,

при секретаре Крупенниковой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску ФИО2 к ИП ФИО3 о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

ФИО4 обратилась в суд с указанным исковым заявлением, ссылаясь на следующие обстоятельства. Между индивидуальным предпринимателем ФИО5 и ФИО4 был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.В силу договора предприниматель взял на себя обязательство выполнить ремонт жилого помещения квартиры Северный 16-98 в соответствии со сметой, указанной в приложении № (п.1-3 договора).

Стоимость работ составила 936 000р. Согласно чекам о переводах была оплачена сумма в размере 609 600р.Срок работ был установлен 65 рабочих дней. Начало работ 7 рабочих дней с момента оплаты аванса 40% (374 400р.).Аванс в указанном размере 375 000р. был внесен ДД.ММ.ГГГГ. Начало работ - до 25.12.2024г., окончание - 04.03.2025г.Вместе с тем с момента внесения аванса работы не начаты, и вряд ли буду закончены к ДД.ММ.ГГГГ.Переговоры не привели к положительному результату. В ответ на устную претензию ответчик признал вину, обещал вернуть деньги, написал расписку от ДД.ММ.ГГГГ, но деньги не возвращает.

На основании изложенного, просит взыскать в пользу ФИО2 с Индивидуального предпринимателя ФИО1 оплаченную по договору денежную сумму в размере 609 600 руб., неустойку за просрочку удовлетворения требования потребителя в размере 365 040р., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф в размере 512 320 р.

В судебном заседании представитель истца ФИО6 поддержал заявленные требования.

Истец ФИО4 не явилась, надлежаще извещена.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, судом вынесено определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей", продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

В силу положений ст. ст. 420, 421 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена названным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договоров, условия которых определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

В соответствии со ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 7.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Исходя из положений ч. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Судом установлено, что между индивидуальным предпринимателем ФИО5 и ФИО4 был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

В силу договора предприниматель взял на себя обязательство выполнить ремонт жилого помещения квартиры <адрес> в соответствии со сметой, указанной в приложении № (п.1-3 договора).

Стоимость работ составила 936 000р. Согласно чекам о переводах была оплачена сумма в размере 609 600р.

Срок работ был установлен 65 рабочих дней. Начало работ 7 рабочих дней с момента оплаты аванса 40% (374 400р.).

Аванс в указанном размере 375 000р. был внесен 14.12.2024 года. Начало работ - до 25.12.2024г., окончание - 04.03.2025г.

Вместе с тем с момента внесения аванса работы не начаты, и вряд ли буду закончены к 04 марта 2025 года.

Истец ссылается на то, что переговоры не привели к положительному результату. В ответ на устную претензию ответчик признал вину, обещал вернуть деньги, написал расписку от 25.01.2025 года, но деньги не возвращает.

Изучив материалы дела, исходя из того, что поскольку ответчиком условия договора подряда не исполнены, истец имеет право требовать возврата уплаченной по нему денежной суммы в размере 609 600 руб.

Рассматривая требования истца о взыскании неустойки, суд исходит из следующего.

В силу статьи 22 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара (ст.23).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи (ст.28).

Истцом представлен расчет неустойки, согласно которому неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований – 365 040 руб.

Поскольку требование истца добровольно не удовлетворено ответчиком, требования истца о взыскании неустойки являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Также истцом заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 50 000 руб.

В силу статьи 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Поскольку судом установлено нарушение прав истца по вине ответчика, то требования о компенсации морального вреда подлежат удовлетворению.

С учетом характера и объема нарушенного права, требований разумности и справедливости суд определяет компенсацию в размере 50 000 руб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истцов также подлежит взысканию штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя, в сумме 512 320 руб.

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в бюджет городского округа «Город Чита» государственная пошлина пропорционально размеру удовлетворенных требований в сумме 17192,00 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ИП ФИО1 ИНН № в пользу ФИО2 паспорт № оплаченную по договору денежную сумму в размере 609 600 руб., неустойку за просрочку удовлетворения требования потребителя в размере 365 040 р., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф в размере 512 320 р.

Взыскать с ИП ФИО1 ИНН № в бюджет городского округа «Город Чита» государственную пошлину в размере 17192,00 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в Забайкальский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд г. Читы в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.Н. Федорова

Решение в окончательной форме изготовлено 11.04.2025.