Решение по делу № 2-5340/2023 от 29.11.2023

Дело № 2-5340/2023

73RS0001-01-2023-005725-73

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 ноября 2023 года г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:

судьи Анциферовой Н.Л.,

при секретаре Бондарь А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» к ФИО1 о взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» (далее АО «УСК») обратилась в суд с иском к ФИО1 о взыскании убытков.

Исковые требования мотивированы тем, что между АО «УСК» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с п. 1 договора АО «УСК» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств здания магазина, расположенного по адресу: <адрес> с приложением к договору - технические условия № № от ДД.ММ.ГГГГ, для присоединения к электрическим сетям, срок действия которых составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (п. 23 Правил № 861 и п. 21 договора), дата возврата в сетевую организацию Договора - 18.07.2019.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 24.12.2018 № 06-535 и составляет 550 руб., в том числе НДС 20%. Ответчик плату по Договору не произвел.

АО «УСК» были выданы Заявителю технические условия.

Сетевой организацией при выполнении мероприятий со своей стороны по договору № от ДД.ММ.ГГГГ понесены расходы в размере 94 106 руб. 25 коп., в том числе НДС 20% в сумме 15 684 руб. 38 коп., в том числе:

- подготовка и выдача технических условий заявителю на сумму 8 959 руб. 05 коп., в том числе НДС 20% в сумме 1 493 руб. 17 коп., в соответствии с калькуляцией себестоимости № 41-18 от 19.09.2018. В связи с измененной ставкой НДС с 01.01.2019 с 18 % до 20 % стоимость подготовки и выдачи технических условий согласно калькуляции № 41-18 от 19.09.2018 увеличилась с 8809 руб. 74 коп. до 8959 руб. 06 коп.;

- затраты, связанные со строительством ВЛИ-0,4кВ от опоры №51,ВЛ-0,4кВ №2 ТП № 43 до границы участка заявителя, в соответствии с п. 10.2 технических условий № 286 от 09.07.2019 в сумме 85 147 руб. 19 коп., которые включают в себя:

1. стоимость материалов, использованных при выполнении работ хозяйственным способом в размере 41 893 руб. 13 коп., в том числе НДС 20% в сумме 6 982 руб. 18 коп. (справка о стоимости МПЗ, использованных при выполнении работ хозяйственным способом);

2. стоимость начисленной заработной платы и страховых взносах сотрудникам, задействованных при строительстве в сумме 5179 руб. 29 коп., в том числе НДС 20% в сумме 863 руб. 21 коп. (справка № 8 о начисленной заработной плате и страховых взносах за январь 2020 г. от 31.01.2020);

3. затраты на ГСМ в сумме 574 руб. 11 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 95 руб. 68 коп. (справка № 8 о затратах на ГСМ от 31.01.2020);

4. стоимость начисленной амортизации в сумме 362 руб. 52 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 60 руб. 42 коп. (справка № 5 о начисленной амортизации за январь 2020 г. от 31.01.2020);

5. стоимость выполнения изыскательных работ для разработки проектно-сметной документации по договору подряда АО «УСК» с <данные изъяты> № № от 23.09.2019 в сумме 37 138 руб. 13 коп., в том числе НДС 20% в сумме 6189 руб. 69 коп.

При этом в период действия технических условий мероприятия по технологическому присоединению со стороны заявителя не были выполнены в предусмотренный договором срок (4 месяца с даты заключения договора).

Таким образом, исполняя принятые на себя обязательства, сетевой организацией были понесены определенные производственные издержки. Издержки, не компенсированные сетевой компании, уменьшают ее имущественную базу и, как следствие, являются убытками.

В соответствии с п. 8 договора заявитель обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Ответчик не обеспечил выполнение п. 11 технических условий, то есть не выполнил свою часть мероприятий по технологическому присоединению. Доказательства тому служит отсутствие уведомления о выполнении заявителем мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

23.08.2023 в адрес ответчика была отправлена претензия № 19-16/4783 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность. Ответа не поступило.

Просит взыскать с ФИО1 в пользу АО «УСК» убытки, связанные с подготовкой и выдачей технических условий в размере 8959 руб. 06 коп., убытки, связанные с выполнением работ по п. 10.2 технических условий в размере 85 1447 руб. 19 коп., неустойку за нарушение п. 11 договора в сумме 10 037 руб. 50 коп., неустойку за нарушение п. 5 договора в сумме 10 037 руб. 50 коп., расходы по оплате госпошлины.

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам, изложенным в иске.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования не признала. Пояснила, что земельный участок ей был продан, никакие работы сетевая компания не проводила, акт она не подписывала. Также просила применить срок исковой давности.

Третье лицо ФИО3 в судебном заседании исковые требования не подержал. Пояснил, что им был приобретен земельный участок у ФИО1 На его земельном участке был расположен столб, он обратился в АО «УСК» и ему перенесли столб, за что он оплатил денежные средства.

Выслушав представителя истца, ответчика, третье лицо, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с ч. 1 ст. 779 ГПК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать ус определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ч. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Судом установлено, что 09.07.2019 между АО «УСК» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 286 (л.д. 21-22).

В соответствии с п. 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств здания магазина, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергитики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимющих устройств – 15 кВт; категория надежности – III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,38 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения здания магазина, которое располагается по адресу: <...>.

Точка присоединения указана в технических условиях № 286 от 09.04.2019 для присоединения к электрическим сетям и находится на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором будет располагаться присоединяемый объект заявителя (п. 3 договора).

В силу п. 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения настоящего договора (п. 5 договора).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 24.12.2018 № 06-535 и составляет 550 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% в сумме 91 руб. 67 коп. (п. 10 договора).

Согласно п.11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет сетевой организации в течение 10 банковских дней с момента заключения настоящего договора.

АО «УСК» в соответствии с условиями договора подготовило технические условия для присоединения к электрическим сетям.

Пунктом 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям установлены работы, выполняемые сетевой организацией: комплекс организационно-технических мероприятий по созданию возможности присоединения нового объекта к электрическим сетям; строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 51 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП № 43 до границы участка заявителя.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Правовые основы отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии урегулированы Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а такжеобъектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила № 861) и иными нормативными актами.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с пп. А и Г п. 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий, выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики.

Сетевой организацией при выполнении мероприятий по договору № 286 от 09.07.2019 понесены расходы в размере 94 106 руб. 25 коп., в том числе НДС 20% в сумме 15 684 руб. 38 коп., в том числе:

5. стоимость выполнения изыскательных работ для разработки проектно-сметной документации по договору подряда АО «УСК» с ООО «Сам-Быт-Электромонтаж» № 195/19 от 23.09.2019 в сумме 37 138 руб. 13 коп., в том числе НДС 20% в сумме 6189 руб. 69 коп.

При этом в период действие технических условий мероприятия по технологическому присоединению со стороны ответчика не были выполнены в предусмотренный договором срок (4 месяца с даты заключения договора).

Суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению, с ответчика необходимо взыскать в пользу АО «УСК» убытки в размере 94 106 руб. 25 коп.

То обстоятельство, что земельный участок по адресу: <адрес> был продан ФИО3, не снимает с ФИО1 обязанности возместить АО «УСК» понесенные убытки.

Пунктом 17 Договора № 301 предусмотрена ответственность сторон договора за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, так, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенной за год просрочки.

АО «УСК» заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение условий договора в размере 10 037 руб. 50 коп. за период с 20.07.2021 по 05.09.2023 (550 руб. х 365 дн. х 5%), а также неустойки по п. 11 договора в размере 10 037 руб. (550 руб. х 365 дн. х 5%).

Ответчиком не представлено доказательств, являющихся основанием для освобождения его от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а представленный стороной истца расчет размера неустойки не оспаривался ответчиком, в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки.

Ответчик указывает на пропуск истцом срока исковой давности.

Так, статьей 195 ГК РФ установлено, что исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно п.1 ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, в силу п.2 ст.199 ГК РФ является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В соответствии со ст.200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п.1).По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения (п.2).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу п.1 ст.200 ГК РФ течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу (п.24).

Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (ст.330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки (п.25).

Согласно п.1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство, требование о возмещении неполученных доходов при истечении срока исковой давности по требованию о возвращении неосновательного обогащения и т.п.), в том числе возникшим после начала течения срока исковой давности по главному требованию (п.26).

В силу п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку (например, пункт 2 статьи 407 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, статья 55 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи», пункт 1 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»). В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Согласно п. 18 указанного постановления, по смыслу статьи 204 ГК РФ начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа.

В случае прекращения производства по делу по указанным выше основаниям, а также в случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 204 ГК РФ).

Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев, за исключением случаев, когда иск был оставлен без рассмотрения по основаниям, предусмотренным абзацами вторым, четвертым, седьмым и восьмым статьи 222 ГПК РФ, пунктами 2, 7 и 9 части 1 статьи 148 АПК РФ (пункт 3 статьи 204 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, срок исполнения обязательств по договору истек 19.07.2021. Таким образом, на момент обращения АО «УСК» в суд с исковым заявлением (26.09.2023) срок исковой давности не истек, следовательно, срок исковой давности не истек.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, чуд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

С учетом удовлетворенных исковых требований с ответчика подлежит взысканию в пользу истца госпошлина в размере 3484 руб. 00 коп.

В силу конституционного положения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ) суд по данному делу обеспечил равенство прав участников процесса представлению, исследованию и заявлению ходатайств.

При рассмотрении дела суд исходил из представленных сторонами доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 234-237 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» к ФИО1 о взыскании убытков удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» убытки в размере 94 106 руб. 25 коп., неустойку в размере 20 075 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 3483 руб. 63 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение месяца с момента принятия решения в окончательной форме.

Судья Н.Л. Анциферова

Мотивированное решение изготовлено 06.12.2023.