Дело № 2 – 1670/2025

УИД 28RS0002-01-2025-001210-75

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Новороссийск 23 апреля 2025г.

Октябрьский районный суд г.Новороссийска Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Кириленко И.В.,

при секретаре ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании порядке заочного производства гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском ИП ФИО2 о защите прав потребителя.

В обоснование иска указала, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор подряда №<адрес>, согласно которому ответчик обязался выполнить для истца работы по установке металлопластиковых изделий в течении 23 рабочих дней получив предоплату 89700 руб. До настоящего времени работы не выполнены.

Просит взыскать с ответчика денежные средства в размере 89700 руб., штраф за нарушение прав потребителей в размере 44850 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб.

В судебное заседание представитель истца не явился, просил рассмотреть дело в свое отсутствие. на исковых требованиях настаивал. Просил удовлетворить. Не возражал о рассмотрении дела в порядке заочного производства.

Ответчики в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседании уведомлен надлежащим образом. Суду об уважительных причинах неявки не сообщил. Ходатайств об отложении дела, возражений на иск не представили. По правилам ч.3 ст.167, ст.ст.233-234 ГПК РФ, с учетом согласия истца, суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 704 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (пункт 1).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (пункт 2).

Статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Из положений ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 314 ГК РФ обязательства подлежит исполнению в срок, определенный договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен договор подряда № д-1446/0924 на выполнение работ по установке металлопластиковых изделий, согласно приложения № к договору подряда.

Истец выполнил взятые на себя обязательства по договору и оплатила услуги ответчика в размере 89700 руб.

Доказательств произведенных ответчиком работ по договору подряда и оказанной им услуг по установке металлопластиковых изделий, ответчик не представил.

Согласно п.2.1. договора подряда работы, предусмотренные договором, подрядчик обязуется выполнить в течении 23 (двадцати трех) рабочих дней с момента внесения Заказчиком предоплаты.

Предоплата осуществлена истцом в день подписания договора - ДД.ММ.ГГГГ.

В установленный договорами 23-дневный срок обязательства по установке металлопластиковых изделий и оказанных услуг ответчиком не исполнены, а потому на основании ст. 309-310 ГК РФ, истец вправе требовать взыскания с ИП ФИО2 денежной суммы в судебном порядке.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил претензию ответчику о возврате денежных средств и отказался от дальнейшего исполнения договора. Ответчиком ответ на претензию не дан. Денежные средства не возвращены.

На основании п.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Истец доказал иск, предоставив договор подряда, чек по оплате.

Доказательств обратного у суда нет. В опровержение доводов истца ответчиком каких-либо доказательств не представлено.

В связи с этим, суд находит факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору установленным.

В связи с этим, в отсутствие доказательств иного, чем указано в иске, суд считает верным применение к возникшим между истцом и ответчиком правоотношениям положений п.6 ст.13, п.1 ст.28, абз.3 п.5 ст.28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», п.1 ст. 395 ГК РФ, предусматривающих возможность истца отказаться от дальнейшего исполнения договора и потребовать возврат уплаченных по договору денежных средств, выплаты неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, процентов на сумму долга.

В виду установления факта нарушения прав потребителя, на основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» суд считает возможным взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., что соответствует объему нарушенных прав истца и характеру действий сторон по урегулированию спора.

За несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992г. №). Общая сумма, присужденная судом в пользу потребителя складывается из уплаченных по договору денежных средств в сумме 89700 руб., Отсюда, сумма штрафа исчисляется в размере 44850 руб., которая подлежит взысканию в пользу потребителя (п.46 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012г. №).

В соответствии с п.1 ст.103 ГПК РФ, ст.333.19 НК РФ с ответчика в доход государства следует взыскать государственную пошлину в размере 8036 руб. 50 коп. (из расчета 3000 руб. неимущественного требования, 5036 руб. 50 коп. имущественного требования).

Руководствуясь ст.194-198, 235 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН <данные изъяты>, ОГРНИП №) в пользу ФИО1 (паспорт <данные изъяты>) уплаченную по договору денежную сумму в размере 89700 руб., штраф в размере 44850 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., а всего 184550 руб.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН <данные изъяты>, ОГРНИП №) в доход государства государственную пошлину в размере 8036 руб. 50 коп.

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течение месяца по истечении срока подачи заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Новороссийска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий: