ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
05 декабря 2022 года Кузьминский районный суд г. Москвы в составе судьи Федоровой Я.Е., при секретаре Цыганковой П.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-9281/22 по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о расторжении договора, взыскании денежных средств,
установил:
истец обратился в суд с иском к ответчику о расторжении договора от 06.09.2021 г., взыскании оплаченных по договору денежных средств в размере 689 442 руб., неустойки за просрочку выполнения работ в размере 406 000 руб., неустойки за не возврат денежных средств в размере 197 287.56 руб., взыскании компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., штрафа.
Требования мотивированы тем, что между сторонами 06.09.2021 г. заключен договор № ….. на строительство фундамента. Согласно договора, стоимость строительства составляет 1 047 942 руб. ( материалы 690 942 руб., накладные расходы 30 000 руб., работы 327 000 руб.), из которой заказчик внес предоплату в размере 559 442 руб. – 08.09.2021 г., 130 000 руб. -12.10.2021 г. Между тем ответчик к выполнению работ не приступил и в срок, определенный договором, их не окончил. С момента заключения договора истец неоднократно обращалась к сотрудникам ответчика с просьбой предоставить информацию о дате начала работ. Истец обратился с претензией, однако денежные средства до настоящего времени не возвращены.
Стороны в судебное заседание не явились, извещены, суд счел возможным рассмотреть дело в их отсутствие.
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований исходя из следующего.
Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
В соответствии со ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
В п.1 ст. 730 ГК РФ указано, по договору бытового подряда подрядчик осуществляет соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ст. 708 ГК РФ).
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п.3 ст.730 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Как указано в п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
На основании п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Согласно ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В судебном заседании установлено, что 06.09.2021 г. заключен договор № ДП-13 на строительство фундамента. Согласно договора, стоимость строительства составляет 1 047 942 руб. ( материалы 690 942 руб., накладные расходы 30 000 руб., работы 327 000 руб.), из которой заказчик внес предоплату в размере 559 442 руб. – 08.09.2021 г., 130 000 руб. -12.10.2021 г. Между тем ответчик к выполнению работ не приступил и в срок, определенный договором, их не окончил.
Факт выполнения ответчиком работ и принятие их истцом должен подтверждаться соответствующими документами, содержащими информацию о наименовании и объеме, стоимости каждого этапа работ. Вместе с тем, акты приемки-передачи выполненной работы сторонами не составлялись, доказательств фактически понесенных расходов по договору ответчиком не представлено.
Материалы дела свидетельствуют о том, что ответчиком работы выполнены не были, истцом не получен результат, на который она рассчитывал при заключении договора, что является основанием для его расторжения в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ.
В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
В силу п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.
Поскольку в добровольном порядке ответчик не возвратил полученные по договору денежные средства, с него подлежит взысканию сумма в размере 689 442 руб.
Также с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работ в размере 406 000 руб., за неисполнение требования истца о возврате денежных средств в размере 197 287.56 руб. Расчет неустойки судом проверен, признан арифметически верным, ответчиком не оспорен.
В связи с тем, что в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком прав истца, являющегося потребителем услуг, с него подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 10 000 руб., исходя из требований разумности и справедливости. Размер компенсации, заявленный истцом, суд считает завышенным.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% от присужденной суммы, т. е. 646 665 руб.
Согласно ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход бюджета г. Москвы подлежит взысканию государственная пошлина в размере 17 900 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-237 ГПК РФ,
решил:
Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 оплаченные по договору денежные средства в размере 689 442 руб., неустойку в размере 406 600 руб., неустойку в размере 197 287.56 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 646 665 руб.
В остальной части иска- отказать.
Взыскать с ИП ФИО2 в бюджет города Москвы государственную пошлину в размере 17 900 руб.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Кузьминский районный суд г. Москвы.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение 7 (семи) дней со дня вручения ему копии этого решения.
Судья: