№
УИД 50OS0000-01-2024-003595-51
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
17 марта 2025 года г. Одинцово
Одинцовский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Арышевой А.К.,
при секретаре ФИО,
с участием истца, представителя истца,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Современные Строительные Технологии» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1, уточнив требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, обратился в суд с иском к ООО «Современные Строительные Технологии» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование требований указал, что Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2013 года с ООО "Современные Строительные Технологии" в пользу ИП ФИО1 взыскана задолженность в размере 83 702 431,11руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 22 326 414,35 руб. Ответчик банкротом не признан, дело о банкротстве прекращено. Ответчик до настоящего времени решение суда не исполнил.
Учитывая изложенное, истец просил взыскать с ответчика: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.04.2022 года по 23.10.2024 год в размере 27 716 826, 63 руб.
Истец и представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержали, не возражали против рассмотрения дела в порядке заочного производства.
Ответчик ООО «Современные Строительные Технологии» и третье лицо Финансовый управляющий ООО «ССТ» ФИО2 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.
Суд, признав причину неявки ответчика и третьего лица неуважительной, учитывая отсутствие позиции ответчика и согласие истца на вынесение заочного решения, руководствуясь статьями 167, 233 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело при данной явке в порядке заочного производства.
Заслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 395 ГПК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.
Как установлено судом и следует из материалов дела, 13.11.2013 г. Решением Арбитражного суда г. Москвы отношении в отношении ООО "Современные Строительные Технологии" открыто конкурсное производство по упрощенной системе.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2013 года с ООО "Современные Строительные Технологии" в пользу ИП ФИО1 взыскана задолженность в размере 83 702 431,11руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 22 326 414,35 руб.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21. 02.2014г. требования ИП ФИО1 включены в реестр требований кредиторов, в размере 110 341 205,55 руб., из которых: 83 702 431,11 - основной долг, 26 638 774,44 руб. - проценты за пользованием чужими денежными средствами.
В соответствии с частью 2 статьи 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением но ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвую те же лица.
С учетом того, что решение суда от 18.11.2013 года вступило в законную силу, обстоятельства наличия у ответчика непогашенной задолженности в размере 110 341 205,55 руб. не доказываются вновь и не подлежат оспариванию.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Поскольку ответчиком не погашена сумма задолженность, на неё подлежат начислению проценты, являющаяся ответственностью лица за ненадлежащее исполнение обязательств.
Истцом представлен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 83 702 431,00 руб. за период с 10.04.2021 года по 01.04.2022 года и с с 01.10.2022 года по 03.09.2024года в размере 27 716 826,63 руб., исходя из Ключевой ставки Банка России по дату фактического исполнения обязательств.
Между тем, суд не может согласиться с представленным истцом расчетом.
При расчете неустойки, судом принимается во внимание действия моратория, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации N 497 от ДД.ММ.ГГГГ "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве", в связи чем соглашается с расчетом истца в части исключения из расчета задолженности периода начисления неустойки с 01.04.2022 по 01.10.2022.
Таким образом, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.04.2021 года по 23.10.2024 год (за вычетом периода моратория с 01.04.2022 года по 01.10.2022 год) составит 27 705 360 рублей 54 копейки, исходя из следующего расчета:
период
дн.
дней в году
ставка, %
проценты, ?
10.04.2021 – 25.04.2021
16
365
4,5
165 111,64
26.04.2021 – 14.06.2021
50
365
5
573 304,32
15.06.2021 – 25.07.2021
41
365
5,5
517 120,50
26.07.2021 – 12.09.2021
49
365
6,5
730 389,71
13.09.2021 – 24.10.2021
42
365
6,75
650 127,10
25.10.2021 – 19.12.2021
56
365
7,5
963 151,26
20.12.2021 – 13.02.2022
56
365
8,5
1 091 571,43
14.02.2022 – 27.02.2022
14
365
9,5
304 997,90
28.02.2022 – 31.03.2022
32
365
20
1 467 659,06
01.04.2022 – 01.10.2022
Исключаемый период (184 дня)
Исключаемый период #1
02.10.2022 – 23.07.2023
295
365
7,5
5 073 743,25
24.07.2023 – 14.08.2023
22
365
8,5
428 831,63
15.08.2023 – 17.09.2023
34
365
12
935 632,65
18.09.2023 – 29.10.2023
42
365
13
1 252 096,64
30.10.2023 – 17.12.2023
49
365
15
1 685 514,71
18.12.2023 – 31.12.2023
14
365
16
513 680,67
01.01.2024 – 28.07.2024
210
366
16
7 684 157,60
29.07.2024 – 15.09.2024
49
366
18
2 017 091,37
16.09.2024 – 23.10.2024
38
366
19
1 651 179,10
Сумма процентов: 27 705 360,54 ?
Учитывая изложенное, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере 27 705 360, 54 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ООО «Современные Строительные Технологии» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами - удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «Современные Строительные Технологии» *ИНН 7709551875) в пользу ФИО1 (паспорт №) проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 10.04.2021 года по 23.10.2024 год (за вычетом периода моратория с 01.04.2022 года по 01.10.2022 год) в размере 27 705 360 (двадцать семь миллионов семьсот пять тысяч триста шестьдесят) рублей 54 копейки.
В удовлетворении исковых требований в большем размере – отказать.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд Московской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд Московской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья А.К. Арышева
Мотивированное решение изготовлено: 19.03.2025
Судья А.К. Арышева