К делу № 2-2280/2025

УИД: 23RS0011-01-2025-001418-69

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 августа 2025 года г. Геленджик

Геленджикский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи: Тарасенко И.А.,

при секретаре судебного заседания: Салпагаровой Ю.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску <данные изъяты>1 к ООО «Югстройсервис» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств,

установил:

<данные изъяты>1 обратился в суд с иском к ООО «Югстройсервис» о расторжении договора подряда б/н от <данные изъяты>, заключенного между <данные изъяты>1 и ООО «Югстройсервис», взыскании денежных средств в размере 300 000 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., а также штрафа в размере 50 % от суммы присужденной судом в пользу истца.

В обоснование заявленных требований истец указал, что <данные изъяты> между ним и ООО «Югстройсервис» заключен договор подряда б/н на оказание услуг строительство одноэтажного дома из сип панелей площадью 25 кв.м, а именно изготовить сип панели для строительства <данные изъяты> на 5 метров по размерам и планировке, которые предоставил заказчик; выполнить устройство свайного фундамента на участке, 12 буро бетонных сваи 150*1200 с армированием в три прута композитной арматурой, диаметром 8 мм, и оголовком пластик 150 мм.; выполнить обвязку свайного поля (ростверк), материал брус естественной влажности 100*50*6000; выполнить настил пола (сип панель 1250*2500*124); выполнить монтаж стен из сип панелей 1250*2500*118 с проемами под окно и входную группу; выполнить монтаж внутренних перегородок, небольшие отклонения от обговоренной планировки и внешнего вида дома, не влияют на общую стоимость, указанную в договоре: выполнить устройство потолочной плиты перекрытия (сип панель 1250*2500*124), с выпусками по 200мм во все стороны; выполнить настил обрешетки с пароизоляционным слоем (мембрана) материал доска 100*25 естественной влажности; выполнить перекрытие односкатной кровли (материал профнастил С-21, или С-20, цвет шоколад), элементы подшив (доска естественной влажности 100*25*6000); установить пластиковое окно (цвет белый) размер 1400*1800 (более точный размер обговаривается в устном порядке) в жилой комнате, установи форточку в сан.узле (50*50 цвет белый); установить входную дверь (производство Китай) не дороже 25 000 руб., сборка ведется на брус 100*50 естественной влажности с использованием при сборке полиуретановой монтажной пены, и саморезов 3,5*42; проемы под окна и дверь, а также торцевые заглушки на углах дома выполняются из обрезной доски естественной влажности 100*25*6000. Также подрядчик обязуется выполнить работы по укладки инженерных сетей, без подключения, а именно: провести монтаж электропроводки, водоснабжения (до мокрых точек), канализации (без завода в септик); выполнить работы по внутренней отделке, а именно: обшивка стен листами гипсокартона 9 мм. Стоимость работ по договору составила 623 000 рублей.

Истцом в качестве авансового платежа согласно п. 2.4 договора оплачена в размере 300 000 рублей, которые переданы ООО «Югстройсервис», о чем имеется акт-приема передачи по договору от <данные изъяты>.

В соответствии с условиями Договора, а именно п. 3.8, подрядчик обязан выполнить работы в срок, установлены договором, при этом на основании п. 3.9 в случае, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе отказать от настоящего договора. На основании п. 3.10 договора, подрядчик обязан незамедлительно предупредить заказчика при обнаружении не зависящих от него обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполняемой работы, что не было сделано со стороны подрядчика. На основании вышеизложенного, ответчиком грубо нарушены условия договора, в связи с чем, истец просит взыскать с ответчика переданные им денежные средства в общей сумме 300 000 рублей.

Истец и его представитель в судебное заседание не явились, извещенные надлежащим образом, сведениями о причинах неявки су д не располагает.

Ответчик в судебное заседание не явился, при этом о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении дела не предоставлено, что подтверждается материалами дела, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, <данные изъяты> между ним и ООО «Югстройсервис» заключен договор подряда б/н на оказание услуг строительство одноэтажного дома из сип панелей площадью 25 кв.м, а именно изготовить сип панели для строительства <данные изъяты> на 5 метров по размерам и планировке, которые предоставил заказчик; выполнить устройство свайного фундамента на участке, 12 буро бетонных сваи 150*1200 с армированием в три прута композитной арматурой, диаметром 8 мм, и оголовком пластик 150 мм.; выполнить обвязку свайного поля (ростверк), материал брус естественной влажности 100*50*6000; выполнить настил пола (сип панель 1250*2500*124); выполнить монтаж стен из сип панелей 1250*2500*118 с проемами под окно и входную группу; выполнить монтаж внутренних перегородок, небольшие отклонения от обговоренной планировки и внешнего вида дома, не влияют на общую стоимость, указанную в договоре: выполнить устройство потолочной плиты перекрытия (сип панель 1250*2500*124), с выпусками по 200мм во все стороны; выполнить настил обрешетки с пароизоляционным слоем (мембрана) материал доска 100*25 естественной влажности; выполнить перекрытие односкатной кровли (материал профнастил С-21, или С-20, цвет шоколад), элементы подшив (доска естественной влажности 100*25*6000); установить пластиковое окно (цвет белый) размер 1400*1800 (более точный размер обговаривается в устном порядке) в жилой комнате, установи форточку в сан.узле (50*50 цвет белый); установить входную дверь (производство Китай) не дороже 25 000 руб., сборка ведется на брус 100*50 естественной влажности с использованием при сборке полиуретановой монтажной пены, и саморезов 3,5*42; проемы под окна и дверь, а также торцевые заглушки на углах дома выполняются из обрезной доски естественной влажности 100*25*6000. Также подрядчик обязуется выполнить работы по укладки инженерных сетей, без подключения, а именно: провести монтаж электропроводки, водоснабжения (до мокрых точек), канализации (без завода в септик); выполнить работы по внутренней отделке, а именно: обшивка стен листами гипсокартона 9 мм. Стоимость работ по договору составила 623 000 рублей.

Так, материалы дела свидетельствуют о выполнении <данные изъяты>1 своих обязательств по договору б/н от <данные изъяты> в соответствии с его условиями, а именно истцом оплачен аванс в размере 300 000 рублей, что подтверждается актом-приемом передачи по договору от <данные изъяты>.

Получение денежных средств по договору возмездного оказания услуг ответчиком не оспаривается.

Из представленных суду доказательств следует, что ответчиком условия договора подряда в установленный срок не выполнены.

Согласно п. 1 ст. 27 ФЗ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работ (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказания услуг).

К заключенному между сторонами договору б/н от <данные изъяты> применяются правила, применяемые к договору подряда.

Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ от <данные изъяты> N 2300-1 "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей срок, установленный указанными правилами.

Как указано в ст. 28 Закона РФ от <данные изъяты> <данные изъяты> "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ст. 405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Статьей 307 ГК Российской Федерации, силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно ст. 399 ГК РФ если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Как указано в ст. 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Таким образом, ООО «Югстройсервис» получили в счет оплаты по договору б/н от <данные изъяты> денежные средства в размере 300 000 руб. от истца и не обеспечили исполнение обязательств по договору.

Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку установлено нарушение прав <данные изъяты>1, в связи с невыполнением работ по договору подряда, а также с не возвратом уплаченных денежных средств, то имеются правовые основания для взыскания в его пользу компенсации морального вреда, размер которого, с учетом требований разумности и справедливости (ст. 1101 ГК РФ), суд определяет в сумме 50 000 рублей.

Кроме того, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от <данные изъяты> <данные изъяты> "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд оценивает доказательства, согласно ст. 67 ГПК РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Руководствуясь ст. ст. 194, 198, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования <данные изъяты>1 удовлетворить.

Взыскать с ООО «Югстройсервис» в пользу <данные изъяты>1 денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

Взыскать с ООО «Югстройсервис» в пользу <данные изъяты>1 денежные средства штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

Взыскать с ООО «Югстройсервис» в пользу <данные изъяты>1 сумму морального вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: