УИД 77RS0001-02-2025-...
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
... 2025 года адрес
Бабушкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи ..., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-.../2025 по исковому заявлению ...а ... ...а к ИП ... ... ...е о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Истец ... ... обратился в суд с иском к ИП ... ... о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере сумма, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.03.2024 по 01.11.2024 в размере сумма, а также с 01.11.2024 по день фактического исполнения обязательства, компенсации морального вреда в размере сумма, расходов на оплату услуг представителя в размере сумма, штрафа в размере 50 % от присужденных судом сумм.
Требования мотивированы тем, что 06.12.2023 года между сторонами заключен договор на разработку проекта художественного оформления интерьера. Стоимость работ по дизайн проекту составила сумма, стоимость изготовления проекта конструкций металлических межэтажных перекрытий – сумма В нарушение условий договора ответчиком работы выполнены не в сроки, установленные договором. Досудебная претензия от 16.08.2024 года оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с иском.
Истец ... ... в судебное заседание не явился, направил своего представителя ..., который заявленные требования поддержал в полном объеме.
Ответчик ИП ... ... в судебное заседание не явилась, извещена судом надлежащим образом, возражений на иск не представила, об уважительности причин неявки суду не сообщила, на основании ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено без ее участия.
Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, изучив представленные доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами могут быть предусмотрены также промежуточные сроки, т.е. сроки завершения отдельных этапов работ. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В соответствии со ст. 27 Закона "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ. В договоре о выполнении работ может предусматриваться срок выполнения работы (оказание услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Срок выполнения работы может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Судом установлено, что 06.12.2023 года между ...ым ... и ИП ... ... заключен договор № ... на разработку проекта художественного оформления интерьера (дизайн-проекта).
В приложении № 1 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 09.01.2024 года) к договору стороны согласовали стоимость работ по дизайн-проекту – сумма (сумма – 1 этаж, сумма – антресольный этаж), проект конструкций металлических межэтажных перекрытий – сумма
Выполнение работ разделено на 4 этапа:
- 1 этап. Обмерный план, заполненное техническое задание на разработку дизайн-проекта, планировочное решение. Стоимость работ – сумма Сроки выполнения работ – 15 рабочих дней с даты внесения аванса за этап и передачи исходных данных.
- 2 этап. 3D-Визуализация. Комплект 3D-Визуализаций интерьера. Стоимость работ – сумма Сроки выполнения работ – 35 рабочих дней с даты приема-передачи результатов предыдущего этапа и внесения аванса за этап.
- 3 этап. Проект КМ межэтажного перекрытия. Техническое задание для разработки проекта КМ межэтажного перекрытия, разработка проекта КМ межэтажного перекрытия. Стоимость работ – сумма Сроки выполнения работ – 25 рабочих дней с даты внесения аванса за этап и передачи исходных данных.
- 4 этап. План демонтажа конструкций, план монтажа конструкций, план помещений после перепланировки, план расстановки мебели и оборудования, план потолков (с указанием отметок и узлами), план полов (с указанием отметки пола, типа напольного покрытия, раскладки и размеров), план монтажа осветительных приборов (с указанием типов), план электрокоммуникаций с привязками указывается месторасположение розеток и электровыводов), схема управления освещением (с указанием включения групп светильников), схема расположения отопительных приборов и теплых полов, схема расположения выводов водоснабжения и канализации, схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования, схема маркировки разверток, развертки стен, план с маркировкой дверей, спецификация дверей с указанием артикулов, фирм производителя, ссылок на сайт (интернет-магазин), наличия изделия на момент разработки дизайн-проекта, ведомость отделки помещений (материалы) с указанием артикулов, фирм производителя, ссылок на сайт (интернет-магазин), наличия изделия на момент разработки дизайн-проекта, ведомость осветительных приборов с указанием артикулов, фирм производителя, ссылок на сайт (интернет-магазин), наличия изделия на момент разработки дизайн-проекта, ведомость розеток и выключателей с указанием артикулов, фирм производителя, ссылок на сайт (интернет-магазин), наличия изделия на момент разработки дизайн-проекта., необходимые узлы сложных конструкций.
Стоимость работ – сумма Сроки выполнения работ – 20 рабочих дней с даты приема-передачи результатов предыдущего этапа и внесения аванса за этап.
Дополнительным соглашением № 1 от 27.03.2024 года стороны согласовали дополнительные работы по проектированию внутренних инженерных систем квартиры%
- раздел ОВиК стадия «Р» (проект системы отопления, вентиляции, кондиционирования). Стоимость работ – сумма Сроки выполнения работ – 15 рабочих дней с момента получения технических условий на подключение к внутренним инженерным системам.
- раздел ВК стадия «Р» (проект внутренних сетей водоснабжения и канализации). Стоимость работ – сумма Сроки выполнения работ – 15 рабочих дней с момента получения технических условий на подключение к внутренним инженерным системам.
- раздел ЭОМ стадия «Р» (проект внутреннего электроснабжения и освещения). Стоимость работ – сумма Сроки выполнения работ – 17 рабочих дней с момента утверждения планов по электрике и освещению.
Истцом ...ым ... произведена оплата услуг по договору: сумма чек от 27.03.2024, сумма платежное поручение ... от 11.01.2024, сумма платежное поручение ... от 11.01.2024, сумма чек от 27.03.2024.
Как указывает истец, ответчиком допущено нарушение сроков выполнения работ по договору:
- этап № 2 Срок на выполнение работ 35 рабочих дней – 01.03.2024, работы приняты по акту 27.03.2024, исполнителем нарушен срок проведения работ на 26 дней, сумма неустойки 226100,00*0,03*26= сумма
- этап № 3 Срок выполнения работ 25 рабочих дней - 15.02.2024, работы приняты по акту 27.03.2024, исполнителем нарушен срок проведения работ на 41 день, сумма неустойки 95 000,00*0,03*41 = 116 850,00 = сумма
- этап № 4 Срок выполнения работ 25 рабочих дней - 06.05.2024, работы приняты 01.08.2024, исполнителем нарушен срок проведения работ на 87 дней, сумма неустойки 226 100,00*0,03*87= 590 121,00 = сумма
- водоснабжение и канализация. Срок выполнения работ 15 рабочих дней - 24.04.2024, работы приняты 28.06.2024, исполнителем нарушен срок проведения работ на 65 дней, сумма неустойки 30 140,00*0,03*65 = 58 773,00 = сумма
- электричество. Срок выполнения работ 17 рабочих дней - 25.04.2024, работы приняты 15.07.2024, исполнителем нарушен срок проведения работ на 81 день, сумма неустойки 42 075,00*0,03*81 = 102 242,25 = сумма
- отопление вентиляция кондиционирование. Срок выполнения работ 15 рабочих дней - 23.04.2024, работы приняты 11.07.2024, исполнителем нарушен срок проведения работ на 80 дней, сумма неустойки 50 160,00*0,03*80 = 120 384,00 = сумма
Неустойка за нарушение срока выполнение работ предусмотрена ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", и в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" не может превышать цену договора.
Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ составляет сумма
Согласно ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон РФ № 2300-1) за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
В соответствии со ст. 27 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
В соответствии с п. 1 ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. Данные нормы закона регулируют правоотношения, возникшие в связи с выполнением исполнителем работы или оказанием услуги.
Суд, установив факт нарушения срока выполнения работ, определенного сторонами в договоре, приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки в пользу истца с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, в размере сумма
Поскольку на дату рассмотрения судом дела ответчик денежные средства в размере сумма истцу не возвратил, суд также удовлетворяет требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных ст. 395 ГК РФ за период с 27.03.2024 по 01.11.2024 в размере сумма согласно приведенному в исковом заявлении расчету, а также начиная с 02.11.2024 по день фактического обязательства, исходя из суммы задолженности (сумма) и ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период времени.
На основании ст. 151 ГК РФ, ст. 1099, 1101 ГК РФ, ст. 15 ФЗ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», учитывая характер физических и нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего, принимая во внимание, что судом установлено наличие вины ответчика в нарушении прав истца, выразившееся в ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по договору, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежная компенсация морального вреда в размере сумма, что, по мнению суда, является соразмерным и разумным.
В ходе судебного разбирательства по настоящему делу нашел подтверждение факт нарушения прав потребителя, в пользу истца взысканы денежные средства, при этом эти требования потребителя не были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке, в связи с чем, в пользу каждого истца подлежит взысканию штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и разъяснениями п. 46 Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 22 июня 2012 года «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в размере сумма, исходя из расчета ....
В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 17 июля 2007 года № 382-О-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым – на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в ч. 1 ст. 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Вместе с тем, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение расходов по оплате услуг представителя, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.
Исходя из сложности и категории настоящего спора, затраченного представителем времени и объема проведенной работы, а также требований разумности, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг представителя, снизив их размер до сумма.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, с ответчика в доход бюджета адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма, исходя из размера удовлетворенных требований имущественного характера и неимущественного характера.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 - 199 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования, - удовлетворить частично.
Взыскать с ИП ... ... ...ы (ИНН ...) в пользу ...а ... ...а (паспортные данные......) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору № ... от 06.12.2023 в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.03.2024 по 01.11.2024 в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы на оплату услуг представителя в размере сумма, штраф в размере сумма
Взыскать с ИП ... ... ...ы (ИНН ...) в пользу ...а ... ...а (паспортные данные......) проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 02.11.2024 по день фактического обязательства, исходя из суммы задолженности (сумма) и ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период времени.
В удовлетворении остальной части исковых требований, - отказать.
Взыскать с ИП ... ... ...ы (ИНН ...) в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Бабушкинский районный суд адрес в течение одного месяца с момента принятия решения суда в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 01 сентября 2025 года.
Председательствующий
фио