Дело № 2-1442/2022
91RS0009-01-2022-001968-75
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 августа 2022 года
Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:
Председательствующего судьи Лобановой Г.Б.,
при секретаре судебного заседания Харькавой Е.О.,
с участием истца ФИО1,
с участием представителя ответчика ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1, обратился в Евпаторийский городской суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчику ГУП Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям.
В обоснование, заявленных исковых требований, истец указал, что он является собственником земельного участка, общей площадью 990 (девятьсот) кв.м, расположенного по адресу: , Сакский муниципальный район, Сельское поселение Суворовское, .
Между истцом и ГУП Республики Крым «Крымэнерго», в лице Начальника Сакского РЭС ГУП Республики Крым «Крымэнерго» ДД.ММ.ГГГГ заключено Дополнительное соглашение № к Договору о присоединении к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии, с п.1 Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы.
Согласно п.6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.
В силу п. 7 Договора технологического присоединения, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе, по выполнению, возложенных на сетевую организацию, по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
П.8 Договора технологического присоединения, предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанные в технических условиях, по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.
В соответствии, с п.11 Договора технологического присоединения, размер платы составляет 550 руб. Указанная сумма оплачена ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается чеком об оплате. Кроме того, истец выполнил все обязательства, предусмотренные Договором, Техническими условиями.
Однако, в установленный договором срок, работы ответчик не выполнил.
Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ.
Датой заключения Договора технологического присоединения является ДД.ММ.ГГГГ. Работы, указанные в Договоре технологического присоединения, должны были быть выполнены в течении 6-ти месяцев, т. е. до ДД.ММ.ГГГГ.
Ответчик не выполнил, в установленный Правилами, п. 5 Договора технологического присоединения, срок работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в т. ч. обязанности, предусмотренные п. 18 Правил, п. 6 Договора технологического присоединения, п. 13 Технических условий.
В соответствии, со ст. 15 Закона о защите прав потребителей, потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, причинённого вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей.
Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора, является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (п. 3 ст. 132 ГПК РФ). Таким образом, в адрес Сакского РЭС ГУП Республики Крым «Крымэнерго» направлено претензионное письмо.
ДД.ММ.ГГГГ (исх. № С-348-Г/230) истцом был получен ответ на претензию, в котором указано, что работы будут произведены в третьем квартале 2022 г., с обоснованием: в силу непреодолимой силы. Каких - либо чётких разъяснений, не получено. В силу того, что возникла крайняя необходимость осуществления строительных работ, на принадлежащем истцу земельном участке, истец был вынужден обратиться в суд.
Истец просит суд обязать ответчика исполнить Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в течении 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, общей площадью 990 (девятьсот) квадратных метров, расположенного по адресу: , Сакский муниципальный район, Сельское поселение Суворовское, . Взыскать с ответчика денежную сумму в размере 10000 (Десять тысяч) руб., в счёт компенсации морального вреда.
Истец ФИО1, в судебном заседании поддержал доводы искового заявления, просил его удовлетворить в полном объеме по основаниям указанным в иске.
Представитель ответчика ФИО2, действующий на основании доверенности №-д от 10.01.20200года признал заявленные истцом исковые требования в части - не присоединения к технологическим сетям; в части возмещения морального вреда ответчик считает требования истца не обоснованными. В предоставленном исковом заявлении о взыскании с ответчика компенсации причинённого ему морального вреда, отсутствуют доказательства причинно - следственной связи причинения сетевой организацией нравственных и моральных страданий истцу, вследствие невыполнения договорных обязательств ответчиком. Истцом не предоставлены доказательства степени нравственных или физических страданий, с учётом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесённых истцом страданий.
Дополнил, что возникший между сторонами спор подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, таких как ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №. ДД.ММ.ГГГГ между ГУП Республики Крым «Крымэнерго» и ФИО3 был заключён Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств электроустановки, расположенной по адресу: . В качестве неотъемлемого приложения к договору стороны согласовали Технические условия для присоединения к электрической сети №.
По условиям договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на принадлежащем истцу земельном участке, к электрическим сетям, в то числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство, реконструкцию).
ДД.ММ.ГГГГ заключено Дополнительное соглашение № к Договору о технологическом присоединении к электрическим сетям, согласно которого стороны пришли к соглашению о внесении изменений в содержание ТУ № от ДД.ММ.ГГГГ в следующем объёме: вместо ФИО3, читать «Самоцкий Андрей Константинович».
В соответствии, с Договором, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора, срок действия Технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Сакский РЭС - одно из структурных подразделений ГУП Республики «Крымэнерго», которым ежегодно заключается тысячи подобных договоров. Фактическое исполнение обязательств по данным договорам является для предприятия дорогостоящей, длительной процедурой. Технологическое присоединение земельного участка истца к электрическим сетям не вошло в Инвестиционную программу ГУП Республики «Крымэнерго» на 2021 г. в связи с недостаточным финансированием. Эта заявка включена в Проект инвестиционной программы на 2022 г. Просит суд в удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме. К материалам дела приобщил письменные возражения относительно исковых требований.
Суд, изучив в порядке ст. 181 ГПК РФ письменные материалы дела, установил юридически значимые обстоятельства, дал оценку всем собранным по делу доказательствам и пришёл к выводу, что исковые требования истца ФИО1, подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Судья рассматривает настоящее дело по имеющимся в деле доказательствам в соответствии с ч.2 ст.150 ГПК РФ.
В силу, ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, именно на истца возлагается бремя доказывания обстоятельств.
Согласно, ч. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 10 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, не допускается злоупотребление правом.
В силу ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
В ст.12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре.
В силу ст. 9 ГК РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
В силу ст. 2 ЖК РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий, обязаны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище; в том числе, стимулируют жилищное строительство; обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основаниях; потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда.
Согласно, ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется уплатить эти услуги.
В соответствии, со ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Данный порядок определён Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ. № (далее - Правила).
В соответствии, с Пунктом 6 Правил, предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. В соответствии с Правилами на сетевую организацию возлагается обязанность по технологическому присоединению потребителей электрической энергии.
Согласно, ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии, со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии, с п.1 ст.539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также, соблюдать, предусмотренный договором, режим её потребления; обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединённого к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учёта потребления энергии (п. 2 ст. 539 ГК РФ).
Таким образом, до заключения договора энергоснабжения необходимо произвести присоединение находящегося у абонента энергопринимающего устройства.
Согласно, п. 1 ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Согласно, п. 2 Правил, недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, организации, владеющие на праве собственности или на ином, установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, являются сетевыми организациями.
Соответственно, в силу п. 1 ст. 426 ГК РФ и п. 2 Правил, ответчик, является сетевой организацией, осуществляющей снабжение электрической энергией.
Также, согласно п. 1 ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе, мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством РФ об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Этой же нормой установлено, что порядок технологического присоединения утверждается Правительством РФ.
Во исполнение указанных положений закона Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
В соответствии, с п. 3 этих Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо, от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также, выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Истец на технологическое подключение энергопринимающих устройств обратился к ответчику в соответствии с п. 14 Правил как физическое лицо, в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
В соответствии, с п.6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
Судом установлено, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в ГУП Республики Крым «Крымэнерго» подана заявка об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств электроустановки, расположенной на земельном участке по адресу: . Стороны согласовали Технические условия для присоединения к электрической сети № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ заключён Договор о присоединении к электрическим сетям №.
По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на указанном земельном участке, к электрическим сетям, в то числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство, реконструкцию).
ДД.ММ.ГГГГ истец, на основании Договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стал собственником земельного участка, площадью 990 кв. м, расположенного по адресу: , Сакский муниципальный район, Сельское поселение Суворовское, . Кадастровый №, что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 9 - 10).
ДД.ММ.ГГГГ заключено Дополнительное соглашение № к Договору о технологическом присоединении к электрическим сетям, согласно которому стороны пришли к соглашению о внесении изменений в содержание ТУ № от ДД.ММ.ГГГГ в следующем объёме: вместо ФИО3 читать «Самоцкий Андрей Константинович».
Согласно, п.10, выданных Технических условий на сетевую организацию возложены обязанности: осуществить монтаж прибора коммерческого учёта с автоматическим выключателем; прибор учёта присоединить на опоре проектируемой ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-348: выполнить переоборудование РУ-0,4 кВ ТП-348 с установкой дополнительного коммутационного аппарата на номинальный ток по проекту; построить ЛЭП-0,4 кВ от вновь установленного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП-348 до границы земельного участка заявителя; тип, марку и сечение ЛЭП-0,4 кВ определить проектом.
Истец осуществляет (п.11ТУ): установку вводного распределительного устройства 0,4 (далее - ВРУ); строительство линии электропередач от точки присоединения по п. 7.1 до ВРУ-0,4 кВ.
Согласно, п. 11.5 ТУ № от ДД.ММ.ГГГГ в ВРУ 0,4 кВ должны быть установлены: автоматический выключатель для зашиты от перегрузок и коротких замыканий, для повышения пожаробезопасности при сверхтоках и недопустимых токах; рекомендуется установить устройство защитного отключения, устройство защиты оборудования объекта от перенапряжения.
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетам. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т. е. до ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно, п.11 договора, размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № и составил 550 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 91 руб. 67 коп.
Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путём оплаты счёта в течении 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организации.
08.02.2021г., в счёт оплаты, за осуществление технологического присоединения, были перечислены ответчику денежные средства в размере 550 руб., что подтверждается квитанцией от ДД.ММ.ГГГГ № (л. д. 13).
Спустя шесть месяцев, которые определены в технических условиях для выполнения мероприятий по технологическому присоединению, сетевая компания не выполняла свои обязательства.
Истцом направлено Претензионное письмо в ГУП РК «Крымэнерго» по вопросу осуществления технологического присоединения к электрическим сетям участка, расположенного по адресу: , Сакский муниципальный район, Сельское поселение Суворовское, , по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетам от ДД.ММ.ГГГГ. №.
ДД.ММ.ГГГГ (исх. № С-348-Г/230) ГУП Республики «Крымэнерго» на обращение истца сообщено, что невыполнение условий договора, в установленный срок, связано с объективно независящими от ГУП Республики Крым «Крымэнерго» обстоятельствами. Выполнение работ по указанному договору запланировано хозяйственным способом силами Сакского РЭС на третий квартал 2022 выполнения связана с большим объёмом заключаемых договоров об осуществлении технологического присоединения и выполняемых работ, а так же отсутствием сетей ГУП Республики Крым «Крымэнерго» по адресу энергопринимающих устройств заявителей.
Земельные участки под ИЖС в являются вновь выделенными земельными участками, в связи, с чем в адрес СРЭС поступило значительное количество заявок, при этом инфраструктура в указанном районе отсутствует.
ГУП Республики Крым «Крымэнерго» не отказывается от исполнения договора о технологическом присоединении, однако со значительным объёмом строительных работ, сетевое строительство планируется осуществить в третьем квартале 2022 г. (л. д. 17 - 19).
В соответствии, с п. 145 Постановления Правительства РФ «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» от ДД.ММ.ГГГГ №, обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций приборами учёта, а также по обеспечению допуска установленных приборов учёта в эксплуатацию, возлагается на собственника энергопринимающих устройств.
Согласно, п. 144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, функционирование розничных рынков электрической энергии (мощности), приборы учёта электрической энергии подлежат установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством РФ требований к местам установки приборов учёта. При отсутствии технической возможности установки прибора учёта на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учёта подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.
Согласно, п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ №, точкой присоединения к электрической сети является место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг с электрической сетью сетевой организации.
Как указано в п. 28 Постановления Пленума Верховного суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).
В соответствии, со ст. 4 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», исполнитель обязан выполнить работу, оказать услугу, качество которой соответствует договору.
Таким образом, ГУП РК «Крымэнерго» в установленный п. 6 договора шестимесячный срок не выполнило взятые на себя обязательства по договору.
Неисполнение ответчиком обязательств, предусмотренных Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, послужило основанием для обращения истца в суд с иском.
Спорные отношения сторон основаны на Договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.02.2021г. №, которые регулируются нормами ГК РФ, нормами ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении».
Судом установлено, что обязательства по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ. № ответчиком в полном объёме не исполнены до настоящего времени, объект истца не присоединён к электрическим сетям, в то время как услуги сетевой организации по технологическому присоединению истцом оплачены.
Ответчиком данные обстоятельства не оспорены.
Доказательства исполнения своих обязательств по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ. №, ответчиком в материалы дела не представлено.
Истец, путём предъявления иска, воспользовался предоставленным ему, как потребителю, правом назначить исполнителю новый срок исполнения договора.
С учётом изложенного, требование истца об обязании ответчика ГУП Республики «Крымэнерго» в течение 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с техническим условиями о технологическом присоединении является обоснованным и подлежат удовлетворению.
Согласно, ч. 1 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несёт ответственность, предусмотренную законом или договором.
Ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Доказательств, причинения истцу морального вреда, истцом суду не представлено. Таким образом, оснований, для удовлетворения исковых требований о возмещении морального вреда, не имеется.
В соответствии, с ч. 1 и 2 ст. 1099 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При, определении размера компенсации вреда, должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учётом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Суд считает, что с ответчика в пользу истца не подлежит взысканию компенсация причинённого морального вреда в размере 10000 рублей, так как его причинение истцу, истцом суду не доказано.
В соответствии, со ст.103 ГПК РФ, издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Истец в силу ст. 17 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» был освобождён от уплаты госпошлины при подаче иска.
В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по требованиям неимущественного характера в размере 300 рублей.
Руководствуясь, ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям - удовлетворить частично.
Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» в течении 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств - электроустановки, обеспечив энергоснабжение земельного участка истца ФИО1, общей площадью 990 кв.м, кадастровый №, расположенного по адресу: .
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, произвести с учётом порядка и характеристик, указанных в Договоре от ДД.ММ.ГГГГ года № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
В остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 государственную пошлину в размере 300 рублей.
Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым в течении одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья подпись Г. Б Лобанова
Решение в окончательной форме принято 09 августа 2022 года