Дело № 2-152/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 апреля 2023 года город Керчь

Керченский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи Лапина С.Д.,

при секретаре – Зайтулаевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Керчи гражданское дело по иску ФИО3 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, -

установил:

ФИО3 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о возложении обязанности вернуть предварительную оплату по договору подряда в размере <данные изъяты> взыскании неустойки в размере <данные изъяты>. и штрафа (л.д.1-4).

Требования мотивированы тем, что 27.05.2021 года между сторонами по делу был заключен договор подряда в соответствии с условиями которого ответчик обязуется за плату в размере <данные изъяты>. выполнить работы на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. Оплата по договору подряда истцом произведена в размере <данные изъяты>. Однако, ответчик условия договора не исполнил, денежные средства в размере <данные изъяты>. не вернул. Истец обратился к ответчику с претензией с требованием о выполнении условий договора, однако претензия осталась без ответа. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд.

В судебное заседание истец и его представители не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще, от представителя ФИО5 поступило заявление о рассмотрении дела в ее отсутствии, на исковых требованиях настаивала, против рассмотрения дела в заочном порядке не возражала.

В судебное заседание ответчик не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежаще, путем направления судебной повестки по зарегистрированному месту жительства, причины неявки в суд не сообщены.

Учитывая мнение представителя истца, который дал суду свое согласие на рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие надлежаще извещенного и не явившегося ответчика, положения части 4 статьи 167, статьи 233 ГПК Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Изучив доводы иска, исследовав гражданское дело №, и оценив все имеющиеся по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

Частями 1, 5 статьи 11 ГПК РФ определено, что суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Суд в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации при разрешении дел применяет нормы иностранного права.

Согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пунктами 1-3 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом.

К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, 27.05.2021 года между ФИО3 (Заказчик) и «ФИО9 (Подрядчик) заключен договор подряда, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить бетонные работы (строительство), расположенного по адресу: <адрес>, связанные с (кровельными работами) и передать полученный при выполнении результат. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре (пункты 1.1-1.2 договора подряда) - /л.д.8-13/.

Согласно пункту 1.4 договора подряда стоимость работ составляет <данные изъяты>.: оплачивается <данные изъяты>. при подписании договора, последующие оплаты производятся согласно этапов выполненных работ.

Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с 27.05.2021 года по 30.06.2021 года (пункт 2.1 договора подряда).

Разделом 3 договора подряда предусмотрен порядок сдачи-приемки выполненных работ, в соответствии с которым выполненные бетонных работ передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки кровельных работ. Акт сдачи-приемки подписывается сторонами в течение одного рабочего дня со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора.

Оплата стоимости выполненных работ по настоящему договору подряда производится в наличном, безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика (пункт 4.4 договора подряда).

Разделом 5 договора подряда предусмотрены права и обязанности сторон, согласно которым Подрядчик, в том числе, обязан: своевременно, надлежащим образом выполнить работы и предоставить Заказчику отчетную документацию; выполнять работы лично, извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможными исполнение своих обязательств по настоящему договору подряда в течении трех рабочих дней с момента возникновения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору подряда Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,5 % в день от стоимости услуг. Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со следующего дня после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору (пункты 6.1, 6.6, 6.7, 6.13 договора подряда).

Так, при подписании договора истцом была внесена сумма по договору подряда от 27.05.2021 года в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается условиями договора.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В силу пункта 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктами 1-2 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу пунктов 1, 3 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Пункт 4 статьи 503 Гражданского кодекса Российской Федерации, в совокупности с положениями статьи 739 Гражданского кодекса Российской Федерации наделяет заказчика правом отказаться от исполнения договора бытового подряда и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), регулируются Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон Российской Федерации №2300-1). Указанным законом также устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В силу положений статьи 27 Закона Российской Федерации №2300-1 исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с пунктами 1, 2, 5 статьи 28 Закона Российской Федерации №2300-1, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Поскольку в установленный договором срок, т.е. до 30.06.2021 года работы выполнены не были, 24.03.2021 года истцом в адрес ФИО10. направлена досудебная претензия, о необходимости возврата денежных средств, однако ответчик указанную претензию оставил без ответа (л.д.14-15).

Так, согласно выводам заключения строительно-технического экспертного исследования № проведенного в период с 23.12.2022 года по 23.01.2023 года, подрядчик действительно приступил к исполнению договораподряда на кровельные работы на объекте, находящемся по адресу:<адрес>. Строительно - монтажные работы, фактически выполненные при устройстве и ремонте кровли дома: демонтаж старого шифера с кровли дома - площадью кровли 105 кв.м.; демонтаж деревянной стропильной конструкции кровли дома площадью 83 кв.м.; Монтаж деревянной стропильной конструкции 2-х скатной кровли дома на площади 83 кв.м. - высотой в коньке 3,0 метра, шаг стропильных балок через 0,7 метра. Использовались деревянные брусья 100x50 мм.; простая обрешетка стропил из деревянных досок 25 мм площадью покрытия 105 кв.м.; крепление гидрозащитной пленки кровли площадью 105 кв.м.; монтаж покрытия кровли из металлопрофиля - площадью 100 кв.м.; сметная стоимость строительно-монтажных работ, фактически выполненных при ремонте кровли <адрес> в <адрес> в ценах на дату производства экспертизы составляет 251740 руб. В ходе проведенных осмотров, а также руководствуясь строительными нормами и правилами, которые предъявляются к устройству и ремонту кровель зданий, установлено, что подрядчиком не были выполнены кровельные работы в полном объеме в соответствие с договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ и не были завершены уже начатые строительно-монтажные работы на кровле дома, а именно: не выполнены строительно-монтажные (бетонные) работы по устройству и монтажу сейсмопояса на стенах жилого дома, производство которых указано в Пункте 1.1.; не завершены уже начатые строительно-монтажные работы по устройству кровли дома, которые необходимо выполнить при ремонте кровли жилого дома, а именно: монтаж покрытия кровли из металлопрофиля - площадью 7,0 кв.м.; установка конькового уголка - протяженностью - 8,0 п/метра; монтаж 2-х фронтонов кровли из листов ДСП на деревянном каркасе из досок - каждый фронтон площадью 15,5 кв.м.; устройство теплоизоляции печной трубы; устройство примыкания печной трубы к кровле; устройство деревянного настила из деревянных досок толщиной 25 мм в помещении чердака – площадью 83,0 кв.м. Строительно-монтажные работы по устройству кровли дома, которые не были завершены при ремонте кровли жилого дома, а именно: монтаж покрытия кровли из металлопрофиля - площадью 7,0 кв.м.; установка конькового уголка - протяженностью - 8,0 п/метра; монтаж 2-х фронтонов кровли из листов ДСП на деревянном каркасе из досок - каждый фронтон площадью 15,5 кв.м.; устройство теплоизоляции печной трубы; устройство примыкания печной трубы к кровле; устройство деревянного настила из деревянных досок толщиной 25 мм в помещении чердака - площадью 83,0 кв.м. Сметная стоимость строительно-монтажных работ, которые не были закончены и не были выполнены при устройстве кровли <адрес> в <адрес> в ценах на дату производства экспертизы составляет 121451 рубль (приложение 2). Не выполнены строительно- монтажные (бетонные) работы по устройству и монтажу сейсмопояса на стенах жилого дома, производство которых указано в Пункте 1.1.Сметная стоимость строительно-монтажных работ, которые не были выполнены при устройстве кровли <адрес>, о которых указано в Пункте 1.1. Договора - подряда, а именно: устройство сейсмопояса по периметру жилого <адрес> в <адрес> в ценах на дату производства экспертизы составляет 157231 рубль (приложение 3). Сметная стоимость строительно - монтажных и отделочных работ по восстановительному ремонту в помещениях жилого <адрес> в <адрес>, пострадавших от залитий атмосферными осадками вследствие неисправной кровли дома на момент выполнения настоящего исследования составляет 370445 рублей (приложение 4) (л.д.119-155).

Проанализировав заключение судебной экспертизы, суд приходит к выводу о том, что права истца были нарушены ответчиком, который свои обязательства по договору подряда от 27.05.2021 года не выполнил в полном объеме, добровольно денежные средства, внесенные истцом в качестве оплаты по договору подряда, не вернул.

Доказательств обратному суду не представлено, и материалы дела не содержат.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма, оплаченная по договору подряда от 27.05.2021 года в размере <данные изъяты>

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Принимая во внимание положение статьи 23 Закона Российской Федерации №, размер неустойки (пени) составляет <данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. по ставке 0,5% за каждый день просрочки исходя из оплаченной суммы договора (267 дней * (0,5% * <данные изъяты>.)). Поскольку размер пени не может превышать сумму невозвращенную по договору, пеня с ответчика подлежит взысканию в размере <данные изъяты>

Согласно пунктам 1, 6 статьи 13 Закона Российской Федерации №2300-1 за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Суд полагает необходимым в силу положений пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации №2300-1 взыскать с ответчика штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя в размере <данные изъяты>.

На основании ст. 98 ГПК Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, в соответствии со ст. 88 ГПК Российской Федерации.

Истцом при подаче искового заявления оплачена государственная пошлина в сумме <данные изъяты>., которая подлежит взысканию в пользу истца с ответчика.

На взыскании судебных расходов связанных с оплатой судебной экспертизы сторона истца не настаивала.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198, 233-235, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд, –

решил:

Исковые требования ФИО3 – удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РСФСР, паспорт гражданина РФ №, выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Курганинском районе, код подразделения 230040) в пользу ФИО3 <данные изъяты>, оплаченные по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, неустойку в размере <данные изъяты>., штраф в размере <данные изъяты>., госпошлину в размере <данные изъяты>., а всего <данные изъяты>.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья С.Д.Лапин

Заочное решение суда в окончательной форме изготовлено 27 апреля 2023 года.

Судья С.Д.Лапин