РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Минусинск 04 декабря 2023 г.
Минусинский городской суд в составе:
председательствующего судьи Горнаковой О.А.,
при секретаре Хорошевой И.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске действующего в интересах ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибири» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске обратился в Минусинский городской суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ (л.д. 97) в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибири», в котором просит обязать ПАО «Россети Сибирь» во исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № заключенному с ФИО1 осуществить технологическое присоединение принадлежащего ему объекта «Малоэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного №, в течение одного месяца с момента вынесения решения суда в случае удовлетворения требований территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске. Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работы в размере 1539 руб. 12 коп. и в размере 34 руб. 98 коп. на день вынесения судебного решения, если оно будет вынесено в пользу ФИО1, а также компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. и штраф, предусмотренный Законом «О защите прав потребителей». Требования мотивировав тем, что в адрес территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске поступило обращение ФИО1 по вопросу неисполнения со стороны ПАО «Россети Сибирь» обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащее просьбу обратиться в суд с заявлением в защиту его нарушенных прав потребителя. Согласно заявлению, 10.05.2022 ФИО1 через портал электросетевых услуг обратился к ПАО «Россети Сибирь» с заявкой на технологическое присоединение принадлежащих ему энергопринимающих устройств. ПАО «Россети Сибирь» в адрес ФИО1 в его личный кабинет на портале электросетевых услуг был направлен счет на оплату работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, общая стоимость которых составила 23 318 руб. 97 коп. Кроме того, ФИО1 через портал электросетевых услуг были направлены Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. В соответствии с п. 1 Договора № сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). В соответствии с п. 3 Договора №, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка 24:25:0801010:444. В соответствии с и. 11 Договора, 20.2400.6547.22, размер платы за технологическое присоединение составил 23 318 руб. 97 коп. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 2331,90 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета; 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 6995,69 рублей вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения договора; 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 4663,79 руб. вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора; 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 6995,69 руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 2331,90 руб. вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Обязательства по оплате расходов за технологическое присоединение, в соответствии с вышеуказанным порядком, были выполнены ФИО1 на общую сумму 13 991 руб. 39 коп. (три первых платежа в суммах 2331,90 руб. - 27.05.2022, 6995,69 руб. - 03.08.2022, 4663,80 руб. 24.11.2022), дата начала оплаты - 27.05.2022. В соответствии с подп. «б» п. 6 Договора №, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 1 год, для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт. То есть, ответчик, в соответствии с условиями договора, должен был осуществить технологическое присоединение принадлежащего ФИО1 объекта в срок до 28.05.2023, однако, в указанный срок обязательства по договору ответчиком исполнены не были. Наличие договора между сетевой организацией и заявителем подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных Правилами № 861 случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному п. 105 Правил № 861. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета па оплату технологического присоединения. Кроме того, согласно п. 17 Договора №, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550,00 руб., обязана оплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 от указанного общего размера за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Общая сумма денежных средств, оплаченная ФИО2 за технологическое присоединение, - 13991,39 руб., 0,25 % от этой суммы составит: (13991,39 х 0,25%) : 100 % = 34,98 руб. за один календарный день. Просрочка наступила с 28.05.2023 и на момент составления искового заявления - 10.07.2023 составила 44 дня: 34,98 руб. х 44 дня = 1539,12 руб. Таким образом, сумма неустойки, подлежащая взысканию с ответчика в пользу ФИО3, составляет 1539,12 руб. В связи с тем, что ответчиком, получившим от ФИО1 денежные средства за мероприятия по технологическому присоединению, был нарушен срок выполнения указанных работ, которые не выполнены до настоящего времени в результате чего ФИО1 пришлось неоднократно обращаться к ответчику и заниматься судебными хлопотами, ФИО1 испытывал физические и нравственные страдания, чем ему был причинен моральный вред, который последний оценивает в 20 000 руб., также с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (л.д. 4-6).
Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен, об уважительных причинах неявки суду не сообщил (л.д. 120-121).
Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске, действующая на основании доверенности ФИО4 (л.д. 100), в судебном заседании заявленные требования поддержала с учетом их уточнения от 31.07.2023.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», действующий на основании доверенности ФИО5 (л.д. 25), участие которого обеспечено посредством видеоконференц-связи в судебном заседании поддержал доводы изложенные в отзыве на исковое заявление согласно которым по условиям Договора для ПАО «Россети Сибирь» как сетевой Организации, предусмотрены, в том числе, обязанности по строительству объектов электроэнергетики, а именно строительство ВЛ-10кВ, монтаж КТП, строительство ВЛ-0,4кВ. Согласно Договору размер платы за технологическое присоединение составляет 23 318,97 руб., что явно не соответствует стоимости работ и объему исполняемых работ, осуществляемых ПАО «Россети Сибирь» по настоящему договору (Стоимость работ по договору составляет - 12 775 101 руб. 47 коп.). Исполнение мероприятий согласно техническим условиям к Договору в настоящий момент затруднено в связи с недостатком финансирования. Деятельность ПАО «Россети Сибирь» как субъекта естественной монополии по двум основным направлениям (передача электрической энергии и технологическое присоединение), является регулируемой. Регулирование ведется раздельно по видам деятельности и независимо на территории каждого региона присутствия. Наложение на сетевую организацию дополнительных финансовых нагрузок, не требующихся для фактического исполнения договора, влекут значительный отток ресурсов от реально подлежащих исполнению публичных обязательств, причем без определения порядка такого исполнения, нарушает общие принципы исполнимости судебных решений. ПАО «Россети Сибирь» осуществляет все необходимые и возможные действия по исполнению договора и не имеет цели как-либо нарушить права и законные интересы истца. Задержка выполнения мероприятий вызвана недостатком финансирования, а также действующими ограничениями для бизнеса и сложностью поставок материалов и агрегатов в связи с действующими санкциями недружественных государств. Относительно требования об обязании исполнения обязательств по технологическому присоединению в соответствии с условиями в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу действующее законодательство исходит из того, что эффективным способом защиты прав стороны в нетоварных и не денежных обязательствах не может являться принуждение к исполнению обязанности в натуре и требования истца не подлежат удовлетворению ввиду не возможности их реального исполнения в силу ФЗ РФ «Об исполнительном производстве». В связи с тем, что объект электросетевого хозяйства еще не введен в эксплуатацию, а также явной несоразмерностью стоимости и объема выполняемых со стороны ПАО «Россети Сибирь» работ и размера вносимой со стороны истца оплате по договору и объема мероприятий осуществляемым истцом по договору, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца в течение менее чем 6 месяцев, как и осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в срок менее чем 6 месяцев не представляется возможным. Истец требует взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., при этом истец не представил в дело документов, обосновывающих степень его физических и нравственных страданий, и соответственно, суммы компенсации морального вреда. В совокупности требование истца о возмещении морального вреда является недоказанным и необоснованным. Действия ПАО «Россети Сибирь» по заключению Договора и осуществлению мероприятий в соответствии с ТУ в срок, предусмотренный законом и Договором, соответствуют положениям действующего законодательства и не посягают на нематериальные блага истца (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), а также на неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и т.п. в соответствии с законодательством об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности). Таким образом, отсутствует причинение морального вреда истцу со стороны ПАО «Россети Сибирь». Кроме того, моральный вред существенным образом завышен по сравнению с требованиями по аналогичным искам. В отношении требований о взыскании договорной неустойки ПАО «Россети Сибирь» считает, что сумма неустойки подлежит снижению согласно ст. 333 ГК РФ, в связи с чем в удовлетворений заявленных исковых к ПАО «Россети Сибирь» по понуждению к исполнению обязательства, взысканию морального вреда, неустойки, штрафа просил отказать в полном объеме. В случае удовлетворения требований территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске в интересах ФИО1 к ПАО «Россетй Сибирь» уменьшить размер взыскиваемой договорной неустойки согласно ст. 333 ГК РФ. В случае удовлетворения требований о понуждений к исполнению обязательств по технологическому присоединению - установить строк для исполнения мероприятий не менее чем 6 мес. (л.д. 21-23).
Информация о движении дела размещена на официальном Интернет-сайте Минусинского городского суда – http//minusa.krk.sudrf.ru/.
Суд, руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц участвующих в деле.
Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению.
В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
В силу п. 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Судом установлено, что ФИО1 является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым № (л.д. 8).
Между ПАО «Россети Сибири» и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которому ПАО «Россети Сибири» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенного по адресу: <адрес>. Срок выполнения мероприятий по договору установлен – 1 год, со дня заключения договора.
Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.5 договора).
Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:
10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 2331,90 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета;
30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 6995,69 рублей вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения договора;
20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 4663,79 рублей вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора;
30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 6995,69 рублей вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;
10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 2331,90 рублей вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.
Обязательства по оплате расходов за технологическое присоединение, в соответствии с вышеуказанным порядком, были выполнены ФИО1 на общую сумму 13 991,39 рублей, что подтверждается справками по операциям мобильного приложения Сбербанк от 27.05.2022 на сумму 2331, 90 руб. (л.д.13), от 03.08.2022 на сумму 6995 руб. 69 коп. (л.д. 13 оборот), от 24.11.2022 от 4663 руб. 80 коп. (л.д. 14).
В соответствии с п. 6 Договора №, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня его заключения. Дата начала оплаты - 27.05.2022.
Датой заключения договора о технологическом присоединении является – 27.05.2022, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению должен быть осуществлен не позднее 27.05.2023.
В силу пункта 4 статьи 13, пункта 5 статьи 14, пункта 6 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на исполнителе.
Ответчиком, применительно к требованиям ст. 56 ГПК РФ не представлено суду доказательств того, что обязанности по указанному договору им исполнены в полном объеме согласно условиям договора.
Каких-либо мер, позволяющих исполнить свои обязательства перед потребителем (истцом), ответчиком предпринято не было, доказательств обратного суду не представлено, длительное бездействие свидетельствует о выходе сетевой организацией за допустимые пределы осуществления своих гражданских прав и обязанностей и о наложении на заявителя необоснованных ограничений, в том числе связанных с невозможностью получить услугу технологического присоединения в установленные законом и договором сроки.
Оценивая указанные выше доказательства, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании установлен факт неисполнения ответчиком перед истцом обязательств по указанному выше договору, тем самым нарушив права последнего.
Таким образом, поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, обязательства по договору сетевой организацией в установленный договором срок не исполнены, суд находит требование истца о возложении обязанности осуществить мероприятия по технологическому присоединению обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Учитывая требования ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, суд считает необходимым установить разумный срок для выполнения условий договора – 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу.
Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, обязательства по договору сетевой организацией в установленный договором срок, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании установлен факт неисполнения в срок, установленный договором, ответчиком перед истцом обязательств по указанному выше договору, тем самым нарушив права последнего, в связи с чем требования о взыскании с ответчика неустойки за неисполнение условий договора, суд считает обоснованными по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с п. 20 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.
Как указано выше, п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (л.д. 11).
Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 34 руб. 98 коп. в день (13 991 руб. 39 коп. (плата за технологическое присоединение) х 0,25% (неустойка по договору) х 100%) на день вынесения судебного решения.
За период с 28.05.2023 по 04.12.2023 (дата вынесения решения) размер неустойки составит 6 646 руб. 20 коп., исходя из следующего расчета (34 руб.98 коп. * 190 дней (с 28.05.2023. по 04.12.2023), которая подлежит взысканию с ПАО «Россети Сибирь».
Ответчиком заявлено о применении к требованиям истца о взыскании неустойки положений ст. 333 ГК РФ и снижении размера неустойки.
В соответствии со ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в п. 2 определения от 21.12.2000 N 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств. Критериями несоразмерности могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и другие обстоятельства.
Принимая во внимание, что неустойка по своей природе носит компенсационный характер, является способом обеспечения исполнения обязательства должником и не должна служить средством обогащения кредитора, но при этом направлена на восстановление прав кредитора, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, а потому должна соответствовать последствиям нарушения обязательств, учитывая ответчиком не представлено достаточных доказательств для снижения неустойки, суд считает, что заявленная к взысканию с ответчика неустойка соответствует последствиям нарушения обязательств по невыполнению в срок технологического присоединения, в связи с чем не подлежит снижению.
На основании ст. 15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Учитывая, что судом установлено нарушение ответчиком прав потребителя, а также то, что компенсация морального вреда является средством возмещения причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, и не может служить средством его обогащения за счет ответчика, суд исходя из фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, характера нравственных страданий истца, а также требования разумности и справедливости, считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца ФИО1 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда.
В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
На основании указанной нормы закона с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере: (6646 руб. 20 коп. + 10 000 руб.) х 50% = 8323 руб. 10 коп.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ПАО «Россети Сибири» в доход местного бюджета также подлежит взысканию госпошлина в размере 1000 руб. (300 руб. (по требованию неимущественного характера) + 300 руб. (по требованию неимущественного характера) + 400 руб. (по требованию имущественного характера).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске действующего в интересах ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибири» о защите прав потребителей – удовлетворить частично.
Обязать Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>) исполнить обязательства по технологическому присоединению для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>) в пользу ФИО1, <данные изъяты> неустойку в размере 6 646 руб. 20 коп., компенсацию морального вреда 10 000 руб., штраф в сумме 8323 руб. 10 коп.
В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1 - отказать.
Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» ОГРН <***> государственную пошлину в размере 1000 руб. в доход местного бюджета.
Решение суда может быть обжаловано в Красноярский краевой суд, через Минусинский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Председательствующий:
Мотивированный текст решения суда составлен 29 декабря 2023 г.