РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 29 июля 2025 года по делу А33-8136/2025 Красноярск
«29» июля 2025 года
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
иск удовлетворить.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить мероприятия, не исполненные в рамках договора от 28.09.2023 г. № 20.2400.8900.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и указанных в технических условиях, а именно:
- пункт 1 Договора ТП в части выполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
- пункта 10 технических условий № 8000571728 (приложение к договору № 20.2400.8900.23 от 28.09.2023 г.) являющихся неотъемлемой частью Договора ТП, в части осуществления:
10.1. Организационные мероприятия: 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
10.1.2. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
10.2.1. Строительство ЛЭП-10(6) кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 10(6) кВ (п.10.2.3.) Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;
10.2.2. Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом;
10.2.3. Строительство ТП 10(6) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;
10.2.4. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом.
10.2.5. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)».
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск, в пользу сельскохозяйственного производственного кооператива «Манганово» (ИНН <***>, ОГРН <***>), Красноярский край, с. Дзержинское, неустойку по договору от 28.09.2023 № 20.2400.8900.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, за нарушение срока исполнения обязательств, в размере 896 022,6 руб. за период с 29.03.2024 по 12.03.2025, с 13.03.2025 по день фактического исполнения обязательств из расчета 2 567,4 руб. за каждый день просрочки, 99801 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.
В случае неисполнения решения суда взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск, в пользу сельскохозяйственного производственного кооператива «Манганово» (ИНН <***>, ОГРН <***>), <...> 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.
Возвратить сельскохозяйственному производственному кооперативу «Манганово» (ИНН <***>, ОГРН <***>), Красноярский край, с. Дзержинское, из федерального бюджета 1 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 13.03.2025. Выдать справку на возврат государственной пошлины.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья М.Ю. Винокурова