1788980/2023-338993(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17, (846) 207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Самара 11 октября 2023 года Дело № А55-16214/2023

Резолютивная часть решения объявлена 05 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 11 октября 2023 года Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Михайловой М.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания – Папчихиным П.С.,

рассмотрев в судебном заседании 05 октября 2023 года дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Научно – исследовательский институт проектирования"

о взыскании

при участии в заседании от истца – ФИО1, доверенность от 28.04.2023, диплом, от ответчика – не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский Научно-исследовательский и Проектный институт нефтедобычи" обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "НИИпроект" о взыскании суммы штрафных санкций в размере 155 565 руб. 07 коп.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, представил отзыв, указал на оплату долга.

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствии ответчика.

Суд, в соответствии с ч.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, перешел из предварительного судебного заседания к судебному разбирательству.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «СамараНИПИнефть» (Истец) и ООО «НИИпроект» (Ответчик) заключен договор № 3410022/0198Д/221ПР от 10.03.2022 (далее по тексту - Договор) на выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе по объекту 1424ПЭ «Реконструкция ВЛ-110 кВ (инв. № 031241) Приобского месторождения». Работы по Договору являются частью работ в составе договора генерального подряда № 3410021/0215Д/1424ПЭ выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ (инв. 031241) Приобского месторождения» от 26.11.2021, заключенного между ООО «СамараНИПИнефть» (Генподрядчик) и ПАО

«НК «Роснефть» (Заказчик) (п. 2.4. Договора).

В соответствии с п. 2.1. Договора Ответчик обязался выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с условиями Договора, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

По условиям Договора целью выполнения работ по п. 5 Технического задания является:

1. разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ);

2. принятие решения об утверждении документации по планировке территории главами поселений с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.

Пунктом 9 Технического задания предусмотрено, что по результатам выполненных работ по акту сдачи-приемки работ Субподрядчиком должны быть переданы следующие документы:

Документация, оформленная в соответствии с данным техническим заданием на бумажном носителе и электронном виде (в формате JPG (PDF) и Maplnfo содержащая следующие материалы:

9.1. проект планировки территории и проект межевания территории; 9.2. объявление в местных СМИ об" информировании населения о проведении

публичных слушаний;

9.3. протокол публичных слушаний по утверждению проектов планировки и межевания территорий;

9.4. решение уполномоченного органа местного самоуправления поседения об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории;

9.6. схема согласования места размещения проектируемых объектов; 9.7. градостроительный план земельного участка;

9.8. материалы передаются - 2 экз. Заказчику, 1 экз. в архив Генподрядчика.

Сроки выполнения Этапов работ и стоимость этапов работ согласовываются сторонами в календарном плане (приложение 4), который является неотъемлемой частью договора (п. 3.1. договора). Субподрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре в соответствии с утвержденным техническим заданием (пп. 8.2. п. 8 Технического задания).

В случае просрочки окончания срока этапа относительно сроков, указанных в календарном плане, произошедших по вине Субподрядчика и приведшей к необходимости увеличения сроков выполнения работ, Субподрядчик несет ответственность за просрочку выполнения работ в соответствии со ст. 10 Договора (п. 3.4. Договора).

Согласно п. 2.3. Договора стороны подтверждают, что они заключили Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий Договора, а также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми стороны не согласны.

Пунктом 5.1.13. Договора предусмотрено, что Субподрядчик обязан оперативно, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего запроса, предоставить Генподрядчику любую информацию, помимо указанной в п. 5.1.12. Договора, и документы о ходе выполнения работ по требованию Генподрядчика соответствии с Приложением № 15, в порядке, предусмотренном п. 14.1. Договора. В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения работ (пп.8.4. п 8 Технического задания).

Пунктом 10.2.5. Договора установлено, что в случае нарушения сроков завершения работ по этапу/подэтапу, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику пени в размере 1,0 (один) % от стоимости результата работ по этапу/подэтапу за каждый день просрочки.

Пунктом 10.2.8. Договора установлено, что в случае несвоевременного предоставления информации Генподрядчику в соответствии с п. 5.1.13 Договора,

Субподрядчик выплачивает Генподрядчику пени в размере 1,0 (один) % от стоимости результата работ по этапу, в рамках которого необходимо предоставить информацию, за каждый день просрочки.

16.11.2022 в адрес Ответчика Истцом направлено предпретензионное письмо (от 16.11.2022 № ИСХ-ДК-19515, приложение № 8) с требованиями предоставить информацию о ходе выполнения работ по объекту 1424ПЭ (п. 5.1.13 Договора), а также предоставить информацию о дате предоставления комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием к Договору, с заполненным реестром по объекту 1424ПЭ этап 2.2. «Реконструкция ВЛ-110 кВ (инв. № 031241) Приобского месторождения» в адрес Генподрядчика. Ответ в адрес Истца от Ответчика на указанное письмо не поступал.

08.12.2022 Истцом принято решение разработку документации по планировке территории по объекту 1424ПЭ выполнить собственными силами.

19.12.2022 в адрес Ответчика направлена претензия. Согласно сведениям, полученным Истцом с сайта Почты России, данное почтовое отправление Ответчиком получено 28.12.2022. Письменного ответа от Ответчика в адрес Истца получено не было. 26.12.2022 спорный договор расторгнут.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.

В соответствии со ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истцом начислены ответчику штрафные санкции в сумме 155 565 руб. 07 коп.

Ответчик представил отзыв, а также доказательства оплаты- платежное поручение № 1281 от 02.10.2023 на сумму 155 564 руб. 07 коп.

В ходе судебного разбирательства истец подтвердил факт оплаты.

В силу статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Принимая во внимание изложенное, в соответствии со ст. ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в иске следует отказать.

Расходы по оплате госпошлины в сумме 5667 руб. в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика со взысканием в пользу истца.

Руководствуясь ст. 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать Общества с ограниченной ответственностью "Научно – исследовательский институт проектирования" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи" (ИНН <***>, ОГРН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5667 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный

апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. Судья / М.В. Михайлова