100513_4484634
Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ город Пермь
23.08.2023 года Дело № А50-2894/22
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Овчинниковой С.А. при ведении протокола помощником судьи Ивановой Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по иску акционерного общества «Уралмостострой» (450006, <...> ОГРН: <***> ИНН: <***>)
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (198216, <...>, Лит Е, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)
о взыскании 1 100 000 руб.
по встречному иску ООО Строительно-производственная компания «Зеленый город»
к акционерному обществу «Уралмостострой» о взыскании 3 882 567 руб. 19 коп.
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края
РЕШИЛ :
В удовлетворении первоначальных исковых требований акционерного общества «Уралмостострой» о взыскании неустойки в сумме 1 100 000 руб. отказать.
Вернуть акционерному обществу «Уралмостострой» (ОГРН: <***> ИНН: <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 871 от 08.02.2022 госпошлину по иску в сумме 149268 руб. (сто сорок девять тысяч двести шестьдесят восемь рублей).
В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки в сумме 3 882 567 руб. 91 коп. отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (ОГРН: 1037825036567, ИНН: 7811136816) в пользу акционерного общества «Уралмостострой» (ОГРН: 1027402892879 ИНН: 7451048960) расходы на оплату услуг эксперта в сумме 70000 руб. (семьдесят тысяч рублей).
Вернуть обществу с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 2299 от 29.04.2022 госпошлину по иску в сумме 125 руб. (сто двадцать пять рублей).
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.
Судья С.А. Овчинникова
Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 17.02.2023 7:14:00
Кому выдана ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА