АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799
E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке статьи 229 АПК РФ)
29 ноября 2023 года
г. Архангельск
Дело № А05-11375/2023
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Быстрова И.В.,
рассмотрев в порядке упрощённого производства без вызова представителей сторон дело
по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>; ИНН <***>; место жительства: Россия 165300, Архангельская область, г. Котлас)
к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: Россия, 603105, <...>)
о взыскании с учётом уточнения исковых требований 226 708 руб. неустойки по договору оказания услуг спецтехникой от 07.10.2022 и 7717 руб. неустойки по договору аренды бытовки от 07.10.2022,
руководствуясь статьями 309, 310, 330, 331, 333, 606, 614, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 65, частью 3.1 статьи 70, статьями 110, 167 – 170, 226 – 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>; ИНН <***>) 234 425 руб. неустойки и 4000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 3689 руб. государственной пошлины.
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.
Судья И.В. Быстров
Мотивированное решение составляется судом по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения, принятого в порядке упрощённого производства, в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или в случае подачи апелляционной жалобы.