АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Новосибирск Дело № А45-24081/2025 30 сентября 2025 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Никоненко А.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>), г. Новосибирск,
к 1) обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой Плюс» (ОГРН <***>), <...>) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона» (ИНН <***>), г.Новосибириск,
при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) общества с ограниченной ответственностью «Кировская строительная организация» (ОГРН <***>), 2) мэрии города Новосибирска в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 3) общества с ограниченной ответственностью «СибКонтрольСервис»,
о взыскании неустойки в размере 471 401 рублей 15 копеек, при участии:
от истца: ФИО1, доверенность № 17 от 12.02.2025, диплом, паспорт;
от ответчика: 1) ФИО2, директор на основании решения № 7/1 от 11.08.2023, паспорт; 2) не явился, извещен;
от третьих лиц: не явились, извещены,
руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой Плюс» (ОГРН <***>), а при недостаточности денежных средств, субсидиарно с Ассоциации Региональное отраслевое объединение
работодателей «Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона» (ИНН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>) неустойку в размере 322 537 рублей 63 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 548 рублей.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Возвратить Фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 42 429 рублей.
Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.
Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья О.В. Суворова