Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
08 октября 2025 года Дело № А56-49231/2025
Резолютивная часть решения объявлена 01 октября 2025 года.
Полный текст решения изготовлен 08 октября 2025 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Кузнецов М.В.,
при ведении протокола судебного заседания ФИО1
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: :Общество с ограниченной ответственностью "НТ-Сервис" (адрес: Россия 197136, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР А , ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н КОМНАТА 124-133, ПОМ. А-413, ОГРН: );
ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕПЛОДОН" (адрес: Россия 344092, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д. 2/2, ЭТ/КОМ/ОФ 5/23/303, ОГРН: );
при участии согласно протоколу
установил:
ООО «НТ-Сервис» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «ТеплоДон» о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 544 976,15 рублей и неустойки в размере 128 748,01 рублей.
Заявленное ответчиком ходатайство о назначении экспертизы подлежит отклонению, поскольку спор может быть разрешен без специальных познаний.
Ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве 3-х лиц подлежит отклонению, поскольку , заявляя о необходимости привлечения 3-х лиц к участию в деле, ответчик не привел доказательств того, как принятый судебный акт повлияет на права и обязанности указанных лиц.
В судебном заседании истец иск поддержал, ответчик иск не признал, ссылаясь на его незаконность и необоснованность.
Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, арбитражный суд установил следующее.
Между ООО «НТ-Сервис» (Подрядчик ИНН - <***>) и ООО «ТеплоДон» (Субподрядчик ИНН - <***>) был заключен Договор субподряда № 10052024/НТ_ТД от «10» июня 2024 г. (далее – «Договор») на работы по монтажу тепловых сетей, согласно рабочей документации (далее – «Работы») по Объекту: «Ангарный комплекс для обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «АЗИМУТ», расположенному по адресу: РФ, Ростовская область, Аксайский район, ст. ФИО2, аэропорт «Платов» (далее – «Объект»).
На основании п. 2.1. Договора Субподрядчик обязан приступить к выполнению работ «17» июня 2024 г. На основании п. 2.2. Договора конечный срок выполнения работ по настоящему Договору – «22» июля 2024 г.
В соответствие с приложением № 2 к настоящему Договору «График производства работ по монтажу тепловых сетей» Субподрядчик обязан приступить к выполнению работ по устройству тепловых сетей «22» июня 2024 г., а окончить соответствующие работы «21» июля 2024 г.
03.07.2024 г. в адрес ООО «НТ-Сервис» поступило уведомление о приостановлении выполнения работ от ООО «Теплодон» в связи с пересечением профиля будущей теплотрассы с сетями электроснабжения, сетями связи, которые не отображены и не учтены в рабочей документации «Тепловые сети» 150-ТС.
В период с 03.07.2024 г. по 10.07.2024 г. ООО «НТ-Сервис» были приняты следующие меры по устранению возникшего препятствия для возможности продолжать работы по монтажу тепловых сетей: понижение профиля по откопке траншеи для возможности продолжать работы, траншея откопала на необходимую глубину для прохода теплотрассы по кабельным линиям.
Однако на 16.08.2024г. работы по монтажу тепловых сетей так и не были осуществлены Субподрядчиком, что является нарушением п. 2.1., п. 2.2. настоящего Договора, и привело к срыву конечного срока выполнения работ.
Во исполнение условий Договора ООО «НТ-Сервис» на расчетный счет ООО «ТеплоДон» были перечислены денежные средства в размере 1 029 984 (один миллион двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 10 коп., в т. ч. НДС 20%, согласно платежному поручению № 1169 от 13.06.2024г.
Согласно платежному поручению № 1545 от 30.07.2024г. ООО «НТ-Сервис» перечислило на расчетный счет ООО «ТеплоДон» денежные средства в размере 514 992 (пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот девяносто два) руб. 05 коп., в т. ч. НДС 20%.
Уведомлением от 16.08.2024 № 339/24 договор был расторгнут. До указанного уведомление работы не предъявлялись.
В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В силу пункта 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Из пункта 1 статьи 708 ГК РФ следует, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Обязанность Субподрядчика по соблюдению начального и конечного срока выполнения работ по Договору следует также из Положений Договора.
Так, подпункт 4.2.2. пункта 4.2 Договора устанавливает, что Субподрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором строительные, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся Объектом Работы, в сроки, установленные настоящим Договором.
К моменту уведомления о расторжения Субподрядчиком не сданы и не выполнены предусмотренные Договором работы в полном объеме, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ.
Как следует из пункта 7.3.2 Договора Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор № 10052024/НТ_ТД от «10» июня 2024 г., путем направления отказа от исполнения настоящего Договора в результате существенного нарушения Субподрядчиком условий Договора в соответствии с пунктом 6.9. настоящего Договора, а равно в случае нарушений обязательств, установленных пунктом 4.2 Договора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В соответствии с пунктом 7.4. Договора, в случае, указанном в пункте 7.3.2. Договора, уведомление об отказе от исполнения Договора направляется по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем Договоре, в также по адресу, дополнительно сообщенному Субподрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора. При этом, настоящий Договор прекращается в момент получения Субподрядчиком соответствующего уведомления либо истечения срока хранения, направленного Субподрядчику и невостребованного им у почтовой организации письма.
Таким образом, исходя из положений пункта 1 статьи 450 ГК РФ, пункта 7.3.2, подпункта 4.2.2 пункта 4.2 Договора, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора вследствие нарушения конечного срока выполнения работ.
Направление подрядчиком актов после расторжения договоров подряда не приводит к появлению у заказчика обязанности по оплате (определение Верховного суда от 05.06.2023 № 303-ЭС23-148 по делу № А73-4912/2021)
При таких обстоятельствах субподрядчик обязан возвратить Подрядчику неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 1 544 976 руб. 15 коп.
Статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствие с п. 6.2. Договора, если Субподрядчик не приступил к исполнению настоящего Договора в установленные сроки, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков, установленных Календарным планом выполнения работ, либо Субподрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, а также уплатить Подрядчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от цены работ по настоящему Договору, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором соответствующего срока. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
Неустойка, исчисленная по состоянию на 16.08.2024 составляет 128 748,01 рублей.
Согласно части 2 статьи 1107 ГК РФ с момента получения настоящего уведомления на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ).
Согласно ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.
Проценты, исчисленные по состоянию на 23.05.2025, составляют 233 613,38 р.
Расчеты проверены судом и признаны верными, в связи с чем требования подлежат удовлетворению.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
решил:
Взыскать с ООО «ТеплоДон» ИНН <***> в пользу ООО «НТ-Сервис» ИНН <***>, 1 544 976,15 руб неосновательного обогащения, 128 748,01 руб неустойки, 233 613,38 руб процентов за пользование чужими денежными средствами, 82 220 руб расходов по уплате госпошлины
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.
Судья Кузнецов М.В.