СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(резолютивная часть)

№ 17АП-6397/2024-ГК

г. Пермь

22.12.2025 Дело № А50-6902/2024

по апелляционным жалобам истца, управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края, и ответчика, ООО «Пермская Строительная Компания «Альянс», на решение Арбитражного суда Пермского края от 04.08.2025

Руководствуясь статьями 266, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 04.08.2025 по делу № А50-6902/2024 отменить в части удовлетворения первоначального искового требования о взыскании неустойки, изменить в части удовлетворения встречного искового требования о взыскании неустойки и отменить в части проведения зачета требований.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

«1. В удовлетворении первоначального иска отказать.

2. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ИНН <***>) в пользу ООО «Пермская Строительная Компания «Альянс» (ИНН <***>) 2 745 006 руб. 55 коп. долга.

Взыскать с управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ИНН <***>) в пользу ООО «Пермская Строительная Компания «Альянс» (ИНН <***>) 1 249 232 руб. 66 коп. неустойки, 40 426 руб. судебных расходов на уплату государственной пошлины и 145 000 руб. судебных издержек на

оплату экспертизы.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с ООО «Пермская Строительная Компания «Альянс» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 3 118 руб. государственной пошлины.».

Остальную часть решения Арбитражного суда Пермского края от 04.08.2025 по делу № А50-6902/2024 оставить без изменения.

Взыскать с управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ИНН <***>) пользу ООО «Пермская Строительная Компания «Альянс» (ИНН <***>) 30 000 руб. судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий О.В. Суслова

Судьи И.О. Муталлиева

ФИО1