100195_2702666
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ) г. Абакан
05 декабря 2023 года Дело № А74-5908/2023
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Т.В. Чумаченко при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Ю.В. Девяшиной рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании исполнить условия договора № 20.1900.2848.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Калининский сельсовет, <...> земельный участок № 3 в течении одного месяца со дня вступления решения в законную силу,
взыскании 1315 руб. 20 коп. неустойки за период с 27.06.2023 по 08.08.2023 с последующим ее начислением до момента фактического исполнения обязательства
взыскании судебной неустойки в размере 15 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда начисляемые по истечении срока, предоставленного для исполнения решения суда по день фактического исполнения,
с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2.
Руководствуясь статьями 104, 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Иск удовлетворить.
Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора от 24.06.2022 № 20.1900.2848.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Калининский сельсовет, <...> земельный участок № 3, а именно:
- выполнить строительство ЛЭП-10 кВ до РУ-10 новой ТП 10/0,4 кВ; -выполнить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности;
- выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения;
- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии.
2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 1 315 (одна тысяча триста пятнадцать) руб. 20 коп. неустойки, а также 8000 (восемь тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Производить начисление неустойки исходя из расчёта 0,25% от размера платы за технологическое присоединение, составляющей 12 234 руб. 45 коп., за каждый день просрочки, начиная с 09.08.2023 до момента фактического исполнения обязательства по
осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за 323 дня.
3. В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебную неустойку в размере 3 000 (три тысячи) руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении двух месяцев с момента вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.
4. Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета 16 000 (шестнадцать тысяч) руб. государственной пошлины, уплаченной по чеку-ордеру ПАО «Сбербанк» от 16.12.2022 (операция № 58).
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.
Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья Чумаченко Т.В.