Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(мотивированное)
г.Санкт-Петербург
04 июня 2025 года Дело № А56-14580/2025
Решение в виде резолютивной части изготовлено 22 апреля 2025 года.
Полный текст решения изготовлен 04 июня 2025 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Среброва Т.А.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:
истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (адрес: 197198, <...>, литера а, помещ. 2-н офис 13, ОГРН: <***>),
ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО1 (адрес: 4566554, <...>, ОГРНИП: <***>)
о взыскании
установил:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 696319,04 руб. задолженности, 20415,30 руб. процентов, проценты, начисленные начиная с 06.02.2025 на указанную сумму задолженности, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период по день фактической оплаты задолженности.
Решением суда в виде резолютивной части от 22.04.2025 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
От ответчика поступило ходатайство о составлении мотивированного решения суда.
Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.
24.10.2024 между сторонами заключен договор поставки №СМ-001-024-24, в соответствии с условиями которого поставщик (ответчик) обязуется поставлять, а покупатель (истец) принимать и оплачивать поставленную продукцию, на условиях, предусмотренных договором и приложениями (спецификациями) к нему.
Условия и порядок поставки и приемки товара согласованы сторонами в разделе 3 договора.
Как следует из материалов дела, в рамках исполнения договора сторонами были подписаны 3 спецификации на общую сумму 779938,20 руб., в том числе:
-спецификация №1 от 24.10.2024 на общую сумму 102000,00 руб.,
-спецификация №2 от 30.10.2024 (с учетом дополнительного соглашения №1 от 31.10.2024) на общую сумму 534335,00 руб.,
-спецификация №3 от 12.11.2024 на общую сумму 143603,20 руб.
Согласно Спецификации № 1 Поставщик обязался поставить Покупателю Заправочный модуль. Чертёж ГВК. 8112.000.000 СБ с деталировкой в количестве 2 шт.
Общая стоимость Товара по Спецификации-1 составляет 102 000,00 руб., 00 коп., НДС не облагается.
Согласно п. 3 Спецификации-1: Предоплата 100 % в течение 3 банковских дней с даты подписания Договора.
Платежным поручением № 50 от 25.10.2024 Покупателем произведена оплата по Спецификации-1 на сумму 102 000 руб. без НДС (НДС не облагается), (оплата за Товар по счету № 1-25.10.24 от 25.10.2024).
Согласно п. 4 Спецификации-1 срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты подписания Спецификации при условии своевременной оплаты Покупателем Товара.
Таким образом, с учетом оплаты товара по Спецификации-1 конечный срок поставки Товара - 22.11.2024 включительно. В указанный срок, Товар Покупателю был доставлен посредством курьерской службы «СДЭК».
Согласно п. 7 Спецификации-1 качество Товара должно соответствовать условиям Договора и в том числе чертежам, являющимся приложениями к Спецификации.
Согласно п. 3.8 Договора приемка Товара осуществляется Покупателем в одностороннем порядке по количеству и комплектности (далее - приемка товара) путем его осмотра, подсчета, а в необходимых случаях - путем взвешивания и проведения анализов в месте передачи Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прибытия транспортного средства с Товаром в место передачи, определяемой на основании транспортной накладной. Приёмка Товара по качеству производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки.
22.11.2024 Покупателем была проведена приемка Товара по количеству, комплектности и качеству. В ходе приёмки были выявлены существенные отклонения от требуемого качества Товара (несоответствия размеров и технологии изготовления Товара), о чем незамедлительно было сообщено Поставщику.
В ходе приемки Товара уполномоченными лицами Покупателя (генеральный директор ФИО2, Коммерческий директор ФИО3, инженер-конструктор ФИО4) обнаружены следующие отклонения по качеству на обоих изделиях:
1. Упаковка не соответствует сохранности Товара. Товар помещен в коробку без защиты резьбовых соединений и выступающих деталей, что привело к деформации ручки изделия;
2. Переходник: Отсутствует шероховатость Ra-3,2 на поверхности, на диаметре 16 мм видимый скол поверхности 4 мм
3. Крышка: Диаметр 18 с полем допуска Н8 не соответствует требованиям чертежа и по факту имеет размер 18,3 мм (на одном изделии размер не удалось измерить по причине отсутствия возможности демонтажа штока из крышки по причине развальцовки отверстия D10 мм, паз выполнен сплошным без перехода 2 мм;
4. Шток: Не выполнено требование чертежа по размеру квадрата зацепов 4 мм (по факту от 1,2 мм до 3,6 мм), D18 п7 не выдержан (по факту размер 17,8), Отсутствует шероховатость Ra-3,2 на поверхности и видны следы деформации на поверхности от зажимов при обработке, что говорит о нарушении не только данных размеров, но и технологии изготовления деталей (пазы обрабатывались после токарной обработки с повреждением обрабатываемой поверхности), Отверстие 10 мм имеет фактический размер 8,5 мм, не соответствует требованию чертежа размер паза под кольцо и паза продольного (14,9 и 23 мм соответственно по факту), Размер D25h7 по факту имеет размер 24,7 мм;
5. Ручки: имеются деформации 4 и 9 градусов, размер по факту 99 мм;
6. Корпус: Фрезеровка отверстия потайя выполнена со смещением от центра сверловки на 1,2 и 1,8 мм, размер потая 21,7 вместо 22 мм, глубина 3,5 мм вместо 3 мм, размер d25h8 в минусе на 34 сотки;
7. Заглушки: Отверстие D18h9 имеет фактический размер 17,8 и 17,7 мм, имеют переходы в виде ступенек; пазы внешние имеют глубину около 1 мм против требования чертежа в 2 мм, паз внутренний имеет размер фактический 5,9 - 5,4 мм с забоинами по поверхностям против требования чертежа в 5 мм, нет фаски 1з45, размер 3 мм по чертежу имеет фактический размер 2,7 мм;
8. Штуцер: отсутствует две лыски, предусмотренные чертежом,
о чем 25.11.2024 Поставщику было направлено уведомление с приложением фотографий некачественного Товара.
Согласно п. 3.10 Договора Покупатель направил уведомление о вызове представителя Поставщика на электронный адрес titan4645io)niail.ru, с которого велась вся переписка по взаимоотношениям Сторон в рамках исполнения обязанностей по Договору.
На 29.11.2024 ответа на уведомления не поступало.
Как указывает истец, в телефонных переговорах Поставщик взял на себя обязательство осуществить новую поставку товара без указания конкретных сроков.
Согласно п. 3.11 и п.3.12 Договора в случае отсутствия ответа на Уведомление о вызове представителя Покупатель проводит приемку по качеству самостоятельно и по результатам приемки товара передает Поставщику письменное требование с указанием обнаруженных недостатков, порядка и сроков устранения Поставщиком. В этом случае требование Покупателя подлежит безоговорочному исполнению Поставщиком.
В связи с фактическими действиями Поставщика по отказу от устранения выявленных по Спецификации-1 замечаний Покупатель направил Поставщику претензию № 001-00172/24 от 29.11.2024, согласно которой потребовал в срок до 06.12.2024 произвести поставку качественного Товара, соответствующего условиям Спецификации-1 или в тот же срок вернуть оплаченные денежные средства в размере 102 000,00 рублей.
На дату подготовки искового заявления требования Покупателя по претензии № 001-00172/24 от 29.11.2024 Поставщиком не удовлетворены.
Согласно Спецификации № 2 Поставщик обязался поставить Покупателю следующий товар:
№ п/п
Наименование Товара
Кол-во
Ед. изм.
Цена за ед. Товара без НДС, руб.
Стоимость без НДС,
руб.
1
Направляющая. Черт. 1.20.200.10.02
200
Шт.
235,15
47 030,00
2
Тяга 18кг. Черт. 1.20.200.20.02-01
100
Шт.
157,42
15 742,00
5
Тяга 55кг. Черт. 1.20.200.20.02-02
100
Шт.
205,69
20 569,00
7
Муфта нижняя. Черт. 1.20.200.30.01
200
Шт.
369,80
73 960,00
8
Штанга толкателя. Черт. 1.20.200.30.03
200
Шт.
105,98
21 196,00
9
Труба клапана. Черт. 1.20.200.40.01
200
Шт.
252,34
50 468,00
10
Клапан (предварительный). Черт. 1.20.200.40.05
200
Шт.
775,23
155 046,00
11
Седло клапана. Черт. 1.20.200.40.06
200
Шт.
354,12
70 824,00
12
Клапан заборный. Черт. 1.20.200.40.08
200
Шт.
208,63
41 726,00
13
Пробка клапана заборного. Черт. 1.20.200.40.09
200
Шт.
188,97
37 794,00
Итого стоимость без НДС - 20%, руб:
534 355,00
В т.ч НДС - 20%, руб:
НДС не облагается
Порядок оплаты определен п.3 Спецификации-2: предоплата в сумме 493 796,80рублей (НДС не облагается) в течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания Спецификации. Оплата в сумме 40 558,20рублей (НДС не облагается) в течение 3 (трёх) банковских дней с даты направления от Поставщика Покупателю уведомления о готовности Товара.
Платежным поручением № 55 от 30.10.2024 на сумму 493 796,80 руб. без НДС (НДС не облагается), (оплата за Товар по счету № 1-29.10.24 от 29.10.2024).
Согласно п.4 Спецификации-2, срок поставки Товара составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания настоящей Спецификации при условии исполнения Заказчиком пункта 3 настоящей Спецификации.
Таким образом, конечный срок поставки Товара по Спецификации-2 11.12.2024 включительно. В указанный срок, Товар Покупателю не был поставлен. По настоящее время Поставщик на связь не выходит, Товар не поставлен, оплаченные денежные средства Покупателю не возвращены.
Согласно Спецификации № 3 Поставщик обязался поставить Покупателю следующий товар:
№ п/п
Наименование Товара
Кол-во
Ед.
ЮМ.
Цена за сд. Товара без НДС, руб.
Стоимость без НДС,
руб.
1
1.20.200.10.06 Шток верхний
20
Шт.
985,23
19 704,60
2
1.20.200.20.01 Муфта
20
Шт.
108,95
2 179,00
3
1.20.200.20.03 Переходник компенсатора
20
Шт.
441,05
8 821,00
4
1.20.200.20.04 Ось компенсатора
20
Шт.
284,6
5 692,00
5
1.20.200.20.05 Гайка компенсатора
20
Шт.
411,27
8 225,40
6
1.20.200.30.01 Муфта нижняя
20
Шт.
369,8
7 396.00
7
1.20.200.30.02 Поршень
20
Шт.
1 612.35
32 247,00
8
1.20.200.31.06 Втулка муфты
20
Шт.
203,56
4 031,20
9
1.20.200.40.01 Труба клапана
20
Шт.
252,34
5 046,80
10
1.20.200.40.07 Пробка клапана
20
Шт.
1 685,41
33 708,20
11
1.20.200.40.08 Клапан заборный
20
Шт.
208,63
4 172,60^
12
TP 2020.200.00.04 Эксцентрик
20
Шт.
618,97
12 379,40
Итого стоимость без НДС - 20%, руб:
143 603,20
В т.ч НДС-20%, руб:
НДС не облагается
Порядок оплаты определен п.3 Спецификации-3: предоплата в сумме 100 522,24 рублей (НДС не облагается) в течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания Спецификации.
Оплата в размере 30% в течение 3 (трёх) банковских дней с даты направления от Поставщика Покупателю уведомления о готовности Товара.
Платежным поручением № 66 от 13.11.2024 на сумму 100 522,24 руб. без НДС (НДС не облагается), (оплата за Товар по счету № 1-12.11.24 от 12.11.2024).
Согласно п.4 Спецификации-2, срок поставки Товара составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания настоящей Спецификации при условии исполнения Заказчиком пункта 3 настоящей Спецификации.
Таким образом, конечный срок поставки Товара по Спецификации-3 14.12.2024 включительно. В указанный срок, Товар Покупателю не был поставлен. По настоящее время Поставщик на связь не выходит, Товар не поставлен, оплаченные денежные средства Покупателю не возвращены.
На основании претензии исх. № 001-00203/24 от 16.12.2024 об одностороннем отказе от договора и возврате денежных средств Поставщик отказался от Договора 16.12.2024. И потребовал возврата оплаченных денежных средств.
Ссылаясь на то обстоятельство, что до настоящего момента ответчиком возврат денежных средств не осуществлен, истец обратился в суд с настоящим иском.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).
Согласно статье 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Как предусмотрено статьей 523 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450) (пункт 1); договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон (пункт 4).
После прекращения договора у исполнителя отсутствуют правовые основания для удержания денежных средств, перечисленных заказчиком (либо иными лицами по поручению заказчика) в счет предварительной оплаты по указанному договору.
Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе требовать возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований
Оценив в соответствии со ст. 110 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, изучив доводы сторон, суд считает требование о взыскании 696319,04 руб. задолженности обоснованно и подлежит удовлетворению при отсутствии представления ответчиком доказательств как поставки товара надлежащего качества по спецификации №1, так и поставки товара по договору в целом на сумму перечисленного авансового платежа.
При этом суд обязует истца осуществить возврата товара ответчику, поставленного по спецификации №1. (двусторонняя реституция).
В силу статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 20415,30 руб. процентов за период с 17.12.2024 по 05.02.2025. Расчет судом проверен, требование признано обоснованным.
Кроме того как следует из материалов дела, истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.02.2025 до даты погашения основного долга.
Согласно пункту 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
Согласно пункту 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №6 и Пленума Арбитражного Суда Российской Федерации №8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» проценты подлежат уплате за весь период пользования чужими денежными средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не определен более короткий срок.
Поскольку требование о взыскании задолженности, удовлетворены судом в полном размере, суд полагает данное требование истца о взыскании процентов, начисленных с 06.02.2025, на сумму задолженности, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей в соответствующий период по день фактической оплаты задолженности также подлежат удовлетворению.
Расходы по государственной пошлине подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АППК РФ.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
решил:
Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 696319,04 руб. задолженности, 20415,30 руб. процентов, проценты, начисленные начиная с 06.02.2025 на указанную сумму задолженности, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период по день фактической оплаты задолженности, 39816,00 руб. расходов по государственной пошлине.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.
Судья Среброва Т.А.