АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

04 июня 2025 года

Дело № А74-3223/2025

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Н. Моисеевой рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стальком» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании в течение 1 месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 09.09.2024 № 20.1900.3948.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <...>, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000625404 и предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации,

о взыскании 2421 руб. 66 коп. неустойки за период с 11.03.2025 по 01.04.2025 и подлежащую взысканию с 02.04.2025 до момента фактического исполнения обязательства, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки,

о взыскании 10 000 руб. судебного штрафа (астрент) в размере, за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемый по истечении срока, предоставленного для исполнения решения суда, по день его фактического исполнения.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

2. Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» об уменьшении неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Удовлетворить исковое заявление.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 09.09.2024 № 20.1900.3948.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <...>, а именно осуществить:

- обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);

- строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до новой ТП 10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом.

- строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» после исполнения договора от 09.09.2024 № 20.1900.3948.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Стальком» уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

3. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стальком» 2421 руб. 66 коп. неустойки, 60 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Производить начисление неустойки, исходя из расчета 0,25% от размера платы за технологическое присоединение по договору от 09.09.2024 № 20.1900.3948.24, составляющей 44 030 руб. 34 коп., за каждый день просрочки, начиная с 02.04.2025 до момента фактического исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за год просрочки.

4. В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Стальком» судебный штраф в размере 3000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

Н.Н. Моисеева