АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А43-15191/2023
г.Нижний Новгород «05» февраля 2025 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
Судьи Щукина Сергея Юрьевича (шифр дела 28-554) при ведении протокола помощником судьи Караштиным Д.С. рассмотрев в судебном заседании дело
по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАГИСТРАЛЬ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)
к ответчику: муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» Администрации г. Сарова (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),
третьи лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОЙ ФОРУМ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),
по встречному иску,
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Администрации г. Сарова (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАГИСТРАЛЬ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 2855939 руб. 98 коп. долга, а также 1289278 руб. 58 коп. неустойки.
В остальной части отказать.
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАГИСТРАЛЬ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Администрации г. Сарова (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 11752526 руб. 09 коп. долга, а также 42621 руб. расходов по государственной пошлине.
Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАГИСТРАЛЬ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Администрации г. Сарова (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 7649928 руб. 53 коп. долга.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.
Судья С.Ю.Щукин