Шестой арбитражный апелляционный суд

улица Пушкина, дом 45, <...>,

официальный сайт: http://6aas.arbitr.ru e-mail: info@6aas.arbitr.ru ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06АП-1736/2025

30 мая 2025 года г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 мая 2025 года. Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сапрыкиной Е.И. судей Мангер Т.Е., Швец Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановой Н.А. при участии в заседании:

от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»: представителя ФИО1; от Управления ФАС по Хабаровскому краю: представителя ФИО2;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток»

на решение от 08.04.2025 по делу № А73-2573/2025 Арбитражного суда Хабаровского края

по заявлению Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» к Управлению Федеральной антимонопольной службы Хабаровского края

о признании незаконным и отмене постановления

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее – АО «Газпром газораспределение ДВ», общество) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы Хабаровского края (далее – управление,

административный орган) от 12.02.2025 № 16 по делу № 027/04/9.21-2166/2024 о привлечении к ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Решением суда от 08.04.2025 оспариваемое постановление изменено в части назначенного штрафа, который снижен до 300 000 руб. на основании статьи 4.1 КоАП РФВ части признании оспариваемого постановления в полном объеме заявителю отказано по мотиву доказанности в его действия состава вмененного нарушения, соблюдения порядка привлечения к ответственности и отсутствием оснований для признания нарушения малозначительным.

Не согласившись с судебным актом, считая его незаконным и необоснованным, принятым при неправильном применении норм материального права, неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, общество обратилось в апелляционный суд с жалобой.

В судебном заседании апелляционного суда представитель общества на доводах жалобы настаивал, просил решение отменить, жалобу – удовлетворить. По мнению апеллянта, со стороны управления не доказано наличие субъективной стороны во вмененном нарушении, поскольку в спорной ситуации возможность технологического присоединения потребителя не единожды пролонгировалась региональной программой газификации, что указывает на отсутствие вина общества в не соблюдении условий договора. Кроме того, ссылается на судебную практику, которая, по его мнению, подтверждает позицию общества.

Антимонопольный орган в отзыве на жалобу и его представитель в заседании суда, отклонили позицию апеллянта, просили отказать в ее удовлетворении.

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов жалобы и возражений на нее, выслушав участников процесса, Шестой арбитражный апелляционный суд установил следующее.

Из материалов дела видно, что на основании обращения гражданина ФИО3 на действия (бездействие) АО «Газпром газораспределение ДВ» в части неисполнения мероприятий об осуществлении технологического присоединения газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, расположенного по адресу: <...>, антимонопольным органом в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении № 027/04/9.21-2166/2024.

03.02.2025 составлен протокол об административном правонарушении и 12.02.2025 вынесено постановление № 14, которым АО «Газпром газораспределение ДВ» привлечено к

административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде наложения штрафа в размере 600 000 руб.

Посчитав постановление административного органа незаконным, общество оспорило его в судебном порядке.

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям.

Объектом рассматриваемого административного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере эксплуатации сетей и систем энергоснабжения.

Объективная сторона правонарушения заключается в несоблюдении виновным лицом при подключении к электросетям, системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения требований указанных нормативных актов.

В соответствии с частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 данной статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Согласно статье 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.

В силу части 1 статьи 4 данного Закона услуги по транспортировке газа по трубопроводам отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

АО «Газпром газораспределение ДВ» является субъектом естественной монополии, следовательно, является субъектом отнесенности по статье 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования

и объектов капитального строительства к сетям газораспределения № 1547 (далее - Правила № 1547).

В силу пункта 6 указанных Правил договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации. В случае если подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства осуществляется к сети газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, либо к сети основного абонента, которая технологически связана с сетью газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, то договор о подключении заключается между заявителем и региональным оператором газификации (исполнителем).

Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 3 экземплярах (по одному для каждой из сторон) (пункт 9 Правил).

Согласно пункту 10 Правил № 1547 для заключения договора о подключении заявитель направляет на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о подключении с описью вложения.

В соответствие с пунктами 41, 42 Правил исполнитель определяет технические условия, которые прилагаются к договору о подключении.

Пунктом 49 Правил № 1547 определенно, что если договор о подключении заключается в бумажной форме, он считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

Согласно пункту 53 срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 настоящих Правил), в том числе, 2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 54 Правил № 1547, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории предусматривают особенности, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на:

30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;

30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;

30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;

50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории, указанный в абзаце втором пункта 53 настоящих Правил, может быть продлен не более чем на 70 дней.

В случае если указанные в настоящем пункте обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору о подключении об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

На основании пункта 56 Правил № 1547 при невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в абзаце первом пункта 69 настоящих Правил, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении.

Пунктом 58 Правил № 1547 определено, что в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил).

Для продления указанного срока заявитель не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, направляет исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении, предусматривающее продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного предложения направляет заявителю подписанный со стороны исполнителя проект дополнительного соглашения к договору о подключении, которым продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), осуществляемых исполнителем и заявителем в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил.

Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не может превышать: 6 месяцев - для заявителей первой категории; 1 год - для заявителей второй категории (при этом срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) с учетом продления не может превышать 3 года); 2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории (при этом срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) с учетом продления не может превышать 4 года).

Заявитель в случае направления исполнителем предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта проекта дополнительного соглашения к договору о подключении на бумажном носителе подписывает 3 экземпляра такого проекта дополнительного соглашения в течение 10 рабочих дней со дня его получения от исполнителя и направляет в указанный срок 2 экземпляра исполнителю. Подписание предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта дополнительного соглашения к договору о подключении в виде электронного документа осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта такого дополнительного соглашения от исполнителя.

Согласно пункту 72 Правил № 1547 исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте «г» пункта 71 настоящих Правил);

г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении;

е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;

ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).

Разделом VII Правил № 1547 определены особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации.

Согласно пункту 119 Правил № 1547, в целях подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации заявитель направляет на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по типовой форме согласно приложению № 7 (далее - заявка о догазификации).

В силу пункта 121 Правил № 1547, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Пунктом 122 Правил № 1547 установлено, что в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

- 30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

- 100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

- 135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

- 200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

- один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Таким образом, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется в соответствии с программой газификации.

В случае, если в программе газификации отсутствует домовладение заявителя, то устанавливаются сроки, предусмотренные пунктом 122 Правил.

Из материалов дела следует, что 08.12.2021 между гражданином ФИО3 и АО «Газпром газораспределение ДВ» заключен договор, по условиям которого исполнитель должен в установленные сроки осуществить технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, расположенного по адресу: <...>.

Пунктом 2 договора установлено, что подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению № 1 (далее - технические условия, ТУ), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Приложением № 1 к договору являются технические условия, пунктом 10 которых определены обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудовании, пунктом 11 которых определены мероприятия, подлежащие осуществлению исполнителем - АО «Газпром газораспределение ДВ», пунктом 6 которых определен срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства - 01.12.2024.

Поскольку эта дата является воскресеньем (выходной день), то согласно статье 193 ГК РФ, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, крайний срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта к сети газораспределения - 02.12.2024.

Распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.123.2017 № 944-рп «Об утверждении региональной программы «газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы» домовладение гр. ФИО3, расположенное по адресу: <...> включено в программу газификации, согласно которой срок догазификации указанного объекта - декабрь 2024 года.

Следовательно, АО «Газпром газораспределение ДВ» должно совершить действия, предусмотренные пунктом 11 технических условий, с учетом сроков, установленных пунктом 6 технических условий, а также пунктом 3 договора - в срок до 02.12.2024, в соответствии с пунктом 72 Правил.

Поскольку общество не выполнило данную обязанность, оно нарушило пункт 72 Правил и установленный порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

В силу договора, заключенного с абонентом ФИО3, АО «Газпром газораспределение ДВ» обязалось в срок до 01.12.2024 выполнить технические условия, что является приложением к договору, в том числе в соответствие с пунктом 11 исполнитель осуществляет:

- проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения (указывается газопровод, от которого осуществляется подключение, а также его характеристики: диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность й собственник указанного газопровода) до точки подключения Диаметром 160 мм, протяженностью свыше 200 м материалом труб: Пэ, максимальным рабочим давлением 0.003 МПа, тип прокладки: подземно по адресу: Хабаровский край, Хабаровский

район, с, Казакевичево, ул. Школьная, д. 27 (кадастровый номер земельного участка 27:17:0600701:1220);

- проектирование и строительство пункта редуцирования газа (при необходимости); - проектирование и строительство отключающего устройства (при необходимости);

- проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты (при необходимости);

- получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам (при необходимости).

Вместе с тем, данные мероприятия общество не исполнило, объект в установленный срок не подключен.

В соответствии с редакцией региональной программы от 23.05.2022 мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений, в том числе объекта, принадлежащего гр. ФИО3, расположенного по адресу: <...>, включали врезку на участке заявителя (нулевая врезка), срок исполнения установлен до августа 2022 года. Впоследствии, до 26.12.2024 срок исполнения и перечень мероприятий, необходимых для создания технической возможности подключения домовладений, в том числе в отношении объекта, принадлежащего гр. ФИО3, поименованных в пообъектном плане-графике не изменялись.

По состоянию на 04.12.2024 (дату подачи заявления в антимонопольный орган), срок исполнения мероприятий о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, истек.

Вместе с тем, АО «Газпром газораспределение ДВ» никаких действий по исполнению обязательств, определенных договором от 08.12.2021 не предприняло, доказательств, свидетельствующих об обратном на этапе вынесения обжалуемого постановления антимонопольным органом не предоставило.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции поддерживает выводы арбитражного суда о том, что АО «Газпром газораспределение ДВ» нарушило пункт 3 договора и положения пункта 72 Правил 1547, что образует событие административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 9.21 КоАП РФ.

Указанное является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, поскольку ранее общество уже привлекалось к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ постановлением № 27 от 27.03.2024 о наложении штрафа по делу № 027/04/9.21-258/2024,

вступившим в законную силу 07.04.2024, штраф оплачен, в судебном порядке указанное постановление обществом не обжаловалось.

В части 1 статьи 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Доказательств наличия чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших за собой невозможность соблюдения Правил № 1547 при осуществлении подключения (технологического присоединения) объекта, принадлежащего гр. ФИО3, в деле не имеется.

На основании изложенного, коллегия считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях АО «Газпром газораспределение ДВ» состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Довод апеллянта со ссылкой на Распоряжение Правительства Хабаровского края от 26.12.2024 № 871-рп, которым внесены изменения в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы», утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2017 № 944-рп, именно то, что срок догазификации объекта заявителя продлен до декабря 2027 года, в связи с чем, по мнению АО «Газпром газораспределение ДВ» оно не может быть привлечено к административной ответственности, был предметом правовой оценки арбитражного суда и обоснованно отклонен.

В силу абзаца первого пункта 7 Постановления Правительства РФ № 903 программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации (руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории). При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Как указано выше, в редакции Распоряжения 944-рп от 23.05.2022, подключение объекта в <...> - август 2022 года, последствии внесены

изменения в региональную программу, и срок подключения объекта сначала определен как декабрь 2024 года, позже - до декабря 2027 года.

Однако доказательств невозможности подключения спорного домовладения в срок установленный договором и региональной программой в предыдущей редакции, обществом в материалы дела в порядке статьи 65 АПК РФ не представлено.

Кроме того арбитражный суд верно отметил, что доказательств наличия оснований необходимости внесения в региональную программу изменения сроков подключения данного объекта, а так же выполнения обществом каких-либо мероприятий, либо их невыполнения силу объективных обстоятельств, материалы дела не содержат.

Ссылка общества на имеющиеся неоднократные телефонные уведомления абонента о необходимости заключения дополнительных соглашений по спорному договору в части срока его исполнения не принимается во внимание апелляционной коллекции как документально неподтвержденная.

Более того, данный довод в нарушение положений статей 9, 41, 65, 257, 268 АПК РФ приведен только в суде второй инстанции; данная позиция не приводилась ни при рассмотрении дела в антимонопольном органе (согласно пояснениям представителя управления и материалам административного производства), ни в суде первой инстанции, следовательно, он не может быть принят судом апелляционной инстанции в качестве оснований для отмены или изменения обжалуемого решения.

Существенных нарушений процессуальных требований КоАП РФ, а также обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении в отношении заявителя, судом второй инстанции не установлено.

Оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным и освобождения общества от административной ответственности в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, не установлено.

Наказание назначено обществу в пределах санкции части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, но при рассмотрении дела в арбитражном суде размер административного штрафа снижен с учетом части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ. В данной части возражений со стороны управления не высказано.

Поскольку факт нарушения и вина заявителя подтверждены материалами дела, нарушений установленного КоАП РФ порядка производства по делу об административном правонарушении, имеющих существенный характер, не выявлено, то оснований для вывода о несоответствии оспариваемого постановления требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов у суда первой инстанции не имелось.

С учетом изложенного, принятое арбитражным судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, которым дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено.

При указанных обстоятельствах, оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ и удовлетворения апелляционной жалобы, у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 08.04.2025 по делу № А73-2573/2025 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий Е.И. Сапрыкина Судьи Т.Е. Мангер

Е.А. Швец