АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБ
ИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
12 февраля 2025 года г. Челябинск
Дело № А76-38416/2023
Судья Арбитражного суда Челябинской области Шафиков А.Т. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дворецкой А.О., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром», ОГРН <***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Уральская строительная компания», ОГРН <***>, п. Большой Исток Свердловской области, об обязании передать документацию, о взыскании 2 923 374 руб. 58 коп.,
по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Уральская строительная компания», ОГРН <***>, п. Большой Исток Свердловской области, к обществу с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром», ОГРН <***>, г. Челябинск, о взыскании 2 303 945 руб. 84 коп.,
при участии в судебном заседании:
от ООО «Челябоблтоппром»: представитель ФИО1, паспорт, диплом, доверенность;
от ООО «Уральская строительная компания»: ФИО2, паспорт, диплом, доверенность.
Руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167-170, ч. 1 ст. 171, ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
отказ общества с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром» от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Уральская строительная компания» о возложении обязанности передать откорректированную Рабочую документацию на систему АПС и СОУЭ, оборудование и монтаж которой приняты по акту о выполненных работах за май 2023г. № 12 от 31.05.2023г. (Этап 10. Устройство пожарной сигнализации), принять.
Производство по делу в указанной части прекратить. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уральская строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром» неустойку в размере 1 442 133 руб. 98 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 556 руб. 89 коп.
В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром» в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 4647 руб. 00 коп.
Встречные исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Уральская строительная компания» задолженность в размере 1 521 678 руб. 51 коп., пени в размере 207 100 руб. 85 коп., пени, начисляемые на сумму долга, в размере 0,05% за каждый день просрочки с 13.02.2025 по день фактической оплаты долга, а также 25 902 руб. 29 коп. – в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.
Произвести зачет удовлетворенных денежных требований.
В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Уральская строительная компания» задолженность в размере 86 889 руб. 93 коп., пени в размере 207 100 руб. 85 коп., пени, начисляемые на сумму долга, в размере 0,05% за каждый день просрочки с 13.02.2025 по день фактической оплаты долга.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).
Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.
Судья А.Т. Шафиков
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда htth://18aas.arbitr.ru.