АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А48 – 4972/2024

г. Орёл 10 апреля 2025 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Кудряшовой А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чернышовой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Мостремстрой» (241050, <...>, каб. 321, ИНН <***>, ОГРН <***>) к Акционерному обществу «Орелдорстрой» (302028, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика - Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска (241019, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности по договору субподряда № 23 от 30.03.2021 в размере 6 713 648 руб. 09 коп. (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения исковых требований),

встречное исковое заявление Акционерного общества «Орелдорстрой» (302028, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Мостремстрой» (241050, <...>, каб. 321, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору субподряда № 23 от 30.03.2021 за период с 01.04.2023 по 25.12.2023 в размере 5 517 767 руб. 80 коп. (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения исковых требований),

руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Акционерного общества «Орелдорстрой» (302028, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Мостремстрой» (241050, <...>, каб. 321, ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору субподряда № 23 от 30.03.2021 в размере 6 713 648 руб. 09 коп., а также взыскать 81 568 руб. 00 коп. возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Мостремстрой» (241050, <...>, каб. 321, ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Акционерного общества «Орелдорстрой» (302028, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору субподряда № 23 от 30.03.2021 за период с 01.04.2023 по 25.12.2023 в размере 5 517 767 руб. 80 коп., а также взыскать 50 589 руб. 00 коп. возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Произвести зачет встречных однородных (денежных) требований и в результате зачета взыскать с Акционерного общества «Орелдорстрой» (302028, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Мостремстрой» (241050, <...>, каб. 321, ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору субподряда № 23 от 30.03.2021 в размере 1 195 880 руб. 29 коп., а также взыскать 30 979 руб. 00 коп. возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 3 ст. 319 АПК РФ исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

Возвратить Акционерному обществу «Орелдорстрой» (302028, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета Российской Федерации излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 497 руб. 00 коп.

Выдать справку.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с даты его принятия.

Судебный акт по настоящему делу будет выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177, 186 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству лиц копии полного текста решения (определения) на бумажном носителе могут быть направлены им после его изготовления в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья А.Г. Кудряшова