100195_2650443
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ) г. Абакан
22 сентября 2023 года Дело № А74-2056/2023
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.В.Девяшиной рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
об обязании ПАО «Россети Сибирь» в течении 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договоров № 20.1900.1605.18 и № 20.1900.3792.22 об осуществлении технологического присоединения,
взыскании 2145 руб. неустойки по договору № 20.1900.3792.22 за период с 10.01.2023 по 29.03.2023, с начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства,
начислении судебной неустойки (астрента).
Руководствуясь статьями 104, 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Удовлетворить исковые требования.
Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора от 31.05.2018 № 20.1900.1605.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, дачный район Колягинские холмы, массив Колягино - 1, ул. Тридцать пятая, 3, а именно осуществить:
- строительство ЛЭП-10 кВ до новой ТП (10/0,4); - строительство ТП (10/0,4 кВ);
- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП (10/0,4) до границы земельного участка заявителя.
Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора от 08.07.2022 № 20.1900.3792.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: Республика Хакасия, г Абакан, дачный район Колягинские холмы, Колягино-1, ул. Тридцать пятая, 7, а именно осуществить:
- строительство ЛЭП-10 кВ до новой ТП (10/0,4); - строительство ТП (10/0,4 кВ);
-строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП (10/0,4) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя;
- монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 2145 (две тысячи сто сорок
пять) руб. неустойки по договору от 08.07.2022 № 20.1900.3792.22, а также 14 000 (четырнадцать тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Производить начисление неустойки исходя из расчёта 5% от размера платы за технологическое присоединение, составляющей 550 руб., за каждый день просрочки, начиная с 30.03.2023 до момента фактического исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за 286 дней.
В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) руб. по каждому договору за каждый календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении двух месяцев с момента вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.
Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета 2000 (две тысячи) руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 06.03.2023 № 4.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.
Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья Чумаченко Т.В.