1228_1755338
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Симферополь
21 ноября 2023 года Дело № А83-5061/2023 Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Якимчук Н.Ю., при ведении протокола судебного заседания и его фиксации с помощью технических средств секретарем судебного заседания Лариной Н.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНСГРУПП-ЮГ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки (пеней),
при участии представителей:
от истца – ФИО1, по доверенности № 23-66 от 25.10.2023, имеются доказательства наличия высшего юридического образования, личность установлена на основании паспорта гражданина РФ;
в отсутствие явки ответчика, извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания.
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, -
РЕШИЛ:
1. Иск удовлетворить полностью.
2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНСГРУПП- ЮГ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» неустойку (пени) за период с 15.10.2021 по 31.03.2022 и с 16.04.2022 по 27.12.2022 в размере 373 477,05 рублей; а также судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение иска в суде первой инстанции в размере 10470,00 рублей.
3. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» из федерального бюджета 7347,00 рублей государственной пошлины, излишне перечисленной в бюджет платёжным поручением № 5008 от 20.02.2023, о чем выдать справку.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.
Судья Н.Ю. Якимчук