100217_2697911
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Абакан
29 ноября 2023 года № А74-2943/2023
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола секретарем судебного заседания Н.В. Кузнецовой рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная фирма» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 93 623 руб. 31 коп. неустойки за нарушение срока окончания работ по государственному контракту от 01.03.2022 № 2022.03.
Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Иск удовлетворить частично: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная фирма» в пользу государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» 84 260 (восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) руб. 98 коп. неустойки за нарушение срока окончания работ по государственному контракту от 01.03.2022 № 2022.03 за период с 21.12.2022 по 29.12.2022, а также 3 370 (три тысячи триста семьдесят) руб. 50 коп. расходов по уплате государственной пошлины.
Отказать в удовлетворении остальной части иска.
2. Возвратить государственному казённому учреждению Республики Хакасия «Управление капитального строительства» из федерального бюджета 4 605 (четыре тысячи шестьсот пять) руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 27.04.2023 № 70794.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.
Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья С.М. Тропина