РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 24 марта 2025 года
по делу А33-18789/2024 Красноярск
«24» марта 2025 года
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить частично.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.9139.23 от 03.10.2023 г., осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Красноярский край, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330339:4815, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский сельсовет, примерно 7 км. Северо-восточнее от п. Солонцы, гаражно-строительный кооператив «Эксковаторщик-9», в точке присоединения:
I точка присоединения: максимальная мощность 30 кВт. Линия (0,4) Проектируемая
ТП Проектируемая Линия (3/6/10) Проектируемая Линия (3/6/10) КВЛ 10 кВ ф 19-06 СНТ «Нива» ПС ПС № 110 кВ Солнечный № 139
Основной источник питания: ПС № 110 кВ Солнечный № 139 Резервный источник питания: отсутствует,
- в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 30 кВт; - категория надежности третья;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует; включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000572699:
- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;
- строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до новой ТП 10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;
- строительство ЛЭП–6(10) кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 6(10) кВ (п. 10.2.1). Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;
- строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом;
- строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;
- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.9139.23 от 03.10.2023 за период с 05.04.2024 по 11.06.2024 в размере 6 896,63 руб., а с 12.06.2024 по день фактического исполнения обязательства из расчета 101,42 руб. за каждый день просрочки, а также 8 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.
В случае неисполнения решения суда взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) судебную неустойку в размере 700 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья М.Ю. Винокурова