АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А48 – 3607/2023

г. Орёл 17 октября 2023 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Кудряшовой А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чернышовой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Открытого акционерного общества «Сосновка» (303805, Орловская область, Ливенский район, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 4, ОГРН 1035715000650, ИНН 5715004115) к Обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (303850, Россия, Орловская обл., город Ливны, ул. Гражданская, д. 40, этаж 3, ОГРН: 1175749000844, ИНН: 5702013592) о взыскании задолженности по договору подряда б/н от 22.07.2021 в размере 680 400 руб. 00 коп., пени за просрочку исполнения обязательств в размере 234 080 руб. 00 коп., о расторжении договора подряда от 22 июля 2021 года (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ),

руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда без номера от 22 июля 2021 года, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии» и Открытым акционерным обществом «Сосновка».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (303850, Россия, <...>, этаж 3, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Открытого акционерного общества «Сосновка» (303805, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму неотработанного аванса в размере 680 400 руб. 00 коп., пени за просрочку исполнения обязательств в размере 234 080 руб.

00 коп. за период с 02.11.2021 по 31.03.2022 и за период с 02.10.2022 по 31.08.2023, а также взыскать 17 930 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 3 ст. 319 АПК РФ исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (303850, Россия, <...>, этаж 3, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 9 360 руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения суда в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с даты его принятия.

Судья А.Г. Кудряшова