АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ) г. Абакан
29 января 2025 года Дело № А74-11521/2024
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.В.Девяшиной рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
об обязании в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора от 31.07.2023 № 20.1900.2545.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <...>, кадастровый номер земельного участка 19:01:090705:210, а именно:
- о выполнении монтажа комплекса коммерческого учета электрической энергии;
- о выполнении строительства ЛЭП - К) кВ до новой Т.П 10-0.4 кВ; - о выполнении строительства ТП 10-0,4 кВ;
- о выполнении строительства ЛЭП 0.4 кВ до точки присоединения;
о взыскании 26 621 руб. 68 коп. договорной неустойки за период с 01.02.2024 по 07.11.2024, подлежащей взысканию с 08.11.2024 до момента фактического исполнения обязательства, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки,
о взыскании 10 000 руб. штрафа (астрента) за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемого по истечении срока, предоставленного для исполнения решения суда, по день его фактического исполнения.
Руководствуясь статьями 104, 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить исковые требования.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в срок, не
превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить
условия договора от 31.07.2023 № 20.1900.2545.23 об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по
адресу: <...>, кадастровый номер земельного
участка 19:01:090705:210, а именно выполнить: - монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии; - строительство ЛЭП - 10кВ до новой ТП 10/0,4 кВ; - строительство ТП 10/0,4 кВ; - строительство ЛЭП 0,4 кВ.
2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу
индивидуального предпринимателя ФИО1 26 621 руб. 68 коп.
неустойки, а также 25 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Производить начисление неустойки исходя из расчёта 0,25% от размера платы за
технологическое присоединение, составляющей 37 895 руб. 64 коп., за каждый день просрочки, начиная с 08.11.2024 до момента фактического исполнения обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за 85 дней.
3. В случае неисполнения настоящего решения в части исполнения условий договора об осуществлении технологического присоединения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебную неустойку в размере 3 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении двух месяцев с момента вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.
Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья Чумаченко Т.В.