ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А
http://13aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург
03 февраля 2025 года
Дело №А56-77815/2022
Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2025 года
Постановление изготовлено в полном объеме 03 февраля 2025 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Масенковой И.В.
судей Семиглазова В.А., Слобожаниной В.Б.
при ведении протокола судебного заседания: ФИО1
при участии:
от истца (заявителя): ФИО2 по доверенности от 26.12.2024
от ответчика (должника): не явился, извещен
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-33280/2024) Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2022 по делу № А56-77815/2022 (судья Новикова Е.М.), принятое
по иску Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства»
к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология»
о взыскании,
установил:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (далее – истец, Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» (далее – ответчик, Общество) о взыскании 332 464 руб. 29 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств по государственному контракту от 28.07.2021 № ПОП-17 (далее - Контракт).
Решением суда от 19.12.2022 исковые требования удовлетворены частично. С общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства» взысканы пени в размере 215 826 руб. 97 коп. В остальной части в иске отказано.
Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец подал апелляционную жалобу, в которой он просит обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт, которым заявленные требования удовлетворить в полном объеме. В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель ссылается на ошибочность выводов суда первой инстанции о необходимости применения ключевой ставки на дату исполнения обязательства, то есть на момент сдачи-приемки проектно-изыскательских работ, поскольку условиями Контракта предусмотрена обязанность расчета пени по ставке на дату уплаты пени. Полагает, что при принятии решения судом первой инстанции не учтены разъяснения, содержащиеся в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2016), а позиция ответчика противоречит п.38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017.
Также просит восстановить срок подачи апелляционной жалобы, ссылается на изготовление и опубликование мотивированного решения по делу только 07.08.2024.
Ответчиком представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он доводы жалобы оспаривает и ссылается на необоснованность ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока, просит в восстановлении пропущенного процессуального срока отказать, производство по апелляционной жалобе прекратить, а в случае восстановления пропущенного срока подачи апелляционной жалобы - оставить обжалуемое решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
В судебном заседании представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, на ее удовлетворении настаивал, просил удовлетворить ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи апелляционной жалобы.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания по рассмотрению обоснованности апелляционной жалобы, представителя в заседание не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в его отсутствие.
Рассмотрев ходатайство истца о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
Частью 1 ст.117 АПК РФ предусмотрено, что процессуальный срок подлежит восстановлению по ходатайству лица, участвующего в деле, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными (ч.2 ст.117 АПК РФ).
Решение вопроса о восстановлении срока относится к компетенции суда первой инстанции, оценивающего по своему внутреннему убеждению уважительность причины пропуска процессуального срока, исходя из конкретных обстоятельств дела.
В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции полагает, что приведенные истцом доводы в обоснование ходатайства о восстановлении пропущенного срока, с учетом неоднократного обращения истца с требованием о составлении судебного акта, а также размещением обжалуемого решения в Картотеке арбитражный дела спустя более чем 1 год 7 месяцев, являются обоснованными, свидетельствуют об уважительности причин пропуска установленного срока на обращение с апелляционной жалобой, в связи с чем, в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов стороны спора, восстанавливает пропущенный процессуальный срок подачи апелляционной жалобы.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены по правилам ч.5 ст.268 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, между Учреждением (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) заключен Контракт, по условиям которого заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить инженерные изыскания, разработать и сдать заказчику проектную документацию (далее – документация) по объекту «Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в Петродворцовом районе (Лот № 2)» для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации по объекту (приложение № 1), Календарным планом работ, предоставленным в соответствии с формой, указанной в приложении № 2 к Контракту, строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования.
Согласно п. 4.1 Контракта, сроки выполнения работ, включая этапы проектирования, устанавливаются Календарным планом работ (в редакции приложения к дополнительному соглашению от 27.08.2021 № 1-ПОП-25.
В рамках исполнения работ по Контракту подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств - нарушены сроки предоставления документации, установленные Календарным планом работ (Приложение к ДС) по следующим этапам:
№ и наименование этапа выполнения работ по календарному плану работ
(приложение к дополнительному соглашению
ОТ 27.08.2021 № 1-ПОП-26)
Срок сдачи документации
Срок выполнения работ согласно календарному плану работ (приложение к дополнительному соглашению от 27.08.2021 № 1-
ПОП-25)
Фактически представлена
Кирпичная ул. в том числе:
1.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
1.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
1.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
1.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
1.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
1.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
1.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
1.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
1.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
1.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Широкая ул., в том числе:
2.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
2.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
2.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
2.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
2.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
2.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
2.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
2.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
2.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
2.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
3.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
3.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
3.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
3.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
3.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
3.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
3.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
3.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
3.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
3.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Мореходная ул., в том числе:
4.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
4.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
4.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
4.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
4.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
4.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
4.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
4.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
4.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
4.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
5.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
5.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
5.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
5.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
5.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
5.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
5.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
5.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
5.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
5.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Ул. Федюнинского, д. 3, в том числе:
6.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
6.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
6.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
6.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
6.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
6.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
6.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
6.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
6.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
6.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
7.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
7.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
7.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
7.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
7.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
7.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
7.8 Инженерные сети. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
7.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
7.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
7.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
7.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Ул. Федюнинского, в том числе:
8.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
8.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
8.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
8.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
8.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
8.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
8.7 Дождевая канализация. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
8.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
8.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
8.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
8.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
9.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
9.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
9.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
9.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
9.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
9.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
9.8 Инженерные сети. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
9.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
9.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
9.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
9.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Ул. Рождественского, в том числе:
10.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
10.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
10.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
10.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
10.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
10.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
10.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
10.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
10.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
10.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
11.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
11.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
11.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
11.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
11.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
11.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
11.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
11.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
11.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
11.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Мастеровой пер., в том числе:
12.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
12.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
12.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
12.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
12.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
12.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
12.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
12.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
12.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
12.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Чебышевская ул., в том числе:
13.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
13.2 Инженерно-геологические изыскания. М
17.09.2021
16.12.2021
13.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
13.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
13.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
13.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
13.7 Дождевая канализация. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
13.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
13.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
13.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
13.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Ректорский проезд, в том числе:
14.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
14.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
14.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
14.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
14.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
14.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
14.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
14.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
14.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
14.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
15.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
15.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
15.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
15.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
15.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
15.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
15.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
15.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
15.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
15.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Ропшинское шоссе (Санкт-Петербургское шоссе перекресток с Ропшинским шоссе в сторону г. Ломоносова), в том числе:
16.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
16.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
16.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
16.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
16.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
16.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
16.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
16.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
16.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
16.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Ропшинское шоссе (Санкт-Петербургское шоссе перекресток с Ропшинским шоссе в сторону Санкт-Петербурга), в том числе:
17.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
17.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
17.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
17.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
17.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
17.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
17.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
17.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
17.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
17.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
Ул. Связи, в том числе:
18.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
18.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
18.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
18.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
18.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
18.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
18.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
18.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
18.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
18.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
19.1 Инженерно-геодезические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
19.2 Инженерно-геологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
19.3 Инженерно-экологические изыскания. Согласования
17.09.2021
16.12.2021
19.4 Предпроектные проработки. Согласования
30.09.2021
26.11.2021
19.5 Дорожные работы. Согласования
08.10.2021
16.12.2021
19.6 Наружное освещение. Согласования
20.10.2021
16.12.2021
19.9 Технические средства организации движения транспорта на период производства работ, на период эксплуатации. Согласования
25.10.2021
21.12.2021
19.10 Благоустройство и озеленение
25.10.2021
21.12.2021
19.11 ПОС. ООС. Пояснительная записка. Согласования
08.11.2021
21.12.2021
19.12 Сметная документация
30.11.2021
21.12.2021
В соответствии с п. 7.3.1 Контракта, пени начисляются за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства (за просрочку подрядчиком выполнения календарного плана работ (этапа работ), за задержку устранения дефектов в документации против сроков установленных заказчиком в мотивированном отказе), предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
В связи с нарушением подрядчиком обязательств по исполнению Контракта и в соответствии с п. 7.3.1 Контракта размер неустойки (пени) составляет 332 464 руб. 29 коп.– расчет выполнен с использованием ключевой ставки в 14%.
В рамках досудебного урегулирования спора подрядчику была направлена претензия от 13.05.2022 № 09-3912/22-0-0 с требованием добровольно оплатить неустойку (пени) в размере 332464 руб. 29 коп. за нарушение обязательств по Контракту. Срок на добровольное перечисление пени, установленный претензией, составляет 20 дней с момента получения претензии.
По состоянию на 14.06.2022 срок добровольной оплаты подрядчиком неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства (в части нарушения сроков исполнения обязательств по Контракту) истек. Неустойка подрядчиком на указанный в претензии счет не перечислена.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.
Суд первой инстанции, признав заявленные требования частично обоснованными, в указанной части иск удовлетворил.
Заслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выводы суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения или отмены судебного акта в обжалуемой части.
В силу ст.309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Согласно ст.758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
В соответствии с п.1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.
Согласно п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Факт нарушения сроков выполнения ответчиком работ по Контракту подтверждается представленными истцом и исследованными судом доказательствами, ответчиком не оспаривается.
Вопреки доводам апелляционной жалобы судом первой инстанции правомерно в рассматриваемом случае применена ставка для расчета пени, действовавшая на момент исполнения обязательства, что соответствует разъяснениям, содержащимся в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2018 № 302-ЭС18-10991 и от 18.09.2019 № 308-ЭС19- 8291.
При этом, отклоняя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции отмечает, что из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в п.26 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), а также из определения Верховного Суда Российской Федерации от 18.09.2019 по делу № А15-1198/2018, следует, что при расчете неустойки суду следует применять ключевую ставку, действующую на дату исполнения обязательства.
Определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной подрядчиком просрочкой выполнения работ по контракту, наступила в момент окончания исполнения таких обязательств, в связи с чем при расчете неустойки следует руководствоваться ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день исполнения обязательства.
Делая вывод о необходимости перерасчета неустойки с применением ключевой ставки действовавшей на дату исполнения обязательства, суд апелляционной инстанции исходит из того, что в рассматриваемой ситуации возможность определения размера неустойки наступает в момент установления факта исполнения обязательства с нарушением сроков, следовательно, применению подлежит ставка, действующая на день передачи обществом результата работ заказчику.
Таким образом, в рассматриваемом случае, с учетом вышеизложенной позиции, суд апелляционной соглашается с выводом суда первой инстанции о необходимости применения ключевой ставки, действовавшей на момент исполнения обязательства.
При этом суд апелляционной инстанции полагает, что расчет неустойки исходя из ключевой ставки, действующей на дату исполнения обязательства, является методологически обоснованным.
В пункте 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017 (далее - Обзор), на который ссылается податель жалобы, указано, что при расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с ч.5 и 7 ст.34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения.
Верховный суд Российской Федерации 18.09.2019 в определении №308-ЭС19-8291 по делу №А15-1198/2018 подчеркнул, что разъяснения, содержащиеся в п. 38 Обзора, не затрагивают ситуацию, когда спорное обязательство исполнено.
Следовательно, поскольку в рассматриваемом случае обязательство ответчиком исполнено, вышеуказанный Обзор и его положения применению не подлежат, ключевая ставка для расчета пени учитывается на дату исполнения обязательства.
При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, доводы которой не опровергают обоснованность и правомерность выводов суда первой инстанции.
При вынесении решения судом первой инстанции оценены представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам ст.71 АПК РФ, нормы материального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам.
Нарушений или неправильного применения норм процессуального права, в том числе являющихся в соответствии с ч.4 ст.270 АПК РФ безусловным основанием к отмене обжалуемого судебного акта, при вынесении решения судом не допущено.
Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2022 по делу № А56-77815/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий
И.В. Масенкова
Судьи
В.А. Семиглазов
В.Б. Слобожанина