Решение по делу № А19-5406/2025 от 22.05.2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Седова, д. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. <***>; факс <***>

http://www.irkutsk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ

г. Иркутск Дело № А19-5406/2025

«22» мая 2025 года

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (адрес: 664009, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ИРКУТСК, УЛ ШИРЯМОВА, Д. 54, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (адрес: 344114, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ОРБИТАЛЬНАЯ, Д. 88/1, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 100 000 руб. 00 коп.

установил:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" о взыскании 100 000 руб. 00 коп., а именно: 50 000 руб. 00 коп. – часть суммы неосновательного обогащения, 50 000 руб. 00 коп. – часть суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, а также понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 000 руб. 00 коп.

Определением суда от 17.03.2025 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства; ответчику предложено представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований.

От истца поступило ходатайство об уточнении размера исковых требований, в котором просит взыскать с ответчика 830 253 руб. 52 коп., а именно: 708 826 руб. 62 коп. – сумма неосновательного обогащения, 121 426 руб. 90 коп. – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 29.04.2024 по 25.03.2024, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.03.2025 по дату фактического исполнения решения суда, а также понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 000 руб. 00 коп.

Определением суда от 28.03.2025 уточненные исковые требования в размере 830 253 руб. 52 коп., приняты судом, дело рассматривается с учетом уточнения.

Истец уточнил размер исковых требований, просит взыскать с ответчика 708 826 руб. 62 коп.

От ответчика поступил отзыв на исковые требования, котором ответчик указывает, что в адрес истца был направлен ответ с предложением о взаимозачете и уменьшении пени до минимально возможных пределов, так как просрочка была произведена не по вине Ответчика.

ООО «ЭнергоСервис» предлагало произвести взаимозачет и уменьшить сумму пени, подлежащую уплате ООО «ЭнергоСервис» до 446 579 рублей 70 коп.

По результатам рассмотрения дела, в соответствии с частью 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 12.05.2025 по делу вынесена резолютивная часть решения об удовлетворении исковых требований.

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения от 12.05.2025 размещена судом по правилам статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на официальном сайте http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 13.05.2025.

В силу части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

15.05.2025 от ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" поступило заявление о составлении мотивированного решения по делу.

На основании части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд составляет мотивированное решение по настоящему делу.

Исследовав материалы дела, изучив доводы истца и возражения ответчика, суд установил следующие обстоятельства.

Между ОГУЭП "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (заказчик/истец) и ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (поставщик/ответчик) заключен договор № 32212000074/53/2023/3Т от 14.02.2023 по условиям которого Поставщик обязуется передать Заказчику товар: трансформатор силовой ТМН-4000/35/6 УХЛ1 для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Кутские электрические сети», количество, общая и единичная стоимость которого установлена в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, за счёт собственных средств. (пункт 1.1 договора).

Согласно п. 2.2. Договора, цена Договора составляет 10 464 960 (Десять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20 % (Двадцать процентов), 1 744 160 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек (далее - цена Договора).

Пунктом 3.5. Договора определено, что Поставка Товара по Договору осуществляется в соответствии с письменной заявкой Заказчика, оформленной по прилагаемой форме (Приложение № 3 к Договору). Период поставки: с момента заключения Договора по 31.12.2023 г. Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

Срок поставки товара: поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента передачи Поставщику письменной заявки, оформленной по прилагаемой форме (Приложение № 3 к Договору).

25.04.2023 г. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» направило ООО ««ЭнергоСервис» заявку по прилагаемой к Договору форме, на сумму 10 464 960 руб., из чего следует, что товары в рамках Договора должны быть поставлены в срок не позднее 22.10.2023 г.

26.02.24 г. между сторонами был подписан универсальный приемосдаточный документ на сумму 10 464 960 руб.

Таким образом, период просрочки исполнения обязательств по Договору составил 127 дней (за период с 23.10.2023 г. по 26.02.2024 г.).

Пунктом 7.3. Договора установлено, в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Заказчик, реализовал свое право, предусмотренное пунктами 7.3., 7.6. произвел расчет пени за нарушение сроков поставки товара, которые составил 708 826,62 руб. исходя из следующего: 10 464 960 руб. (цена Договора) - 0 руб. (стоимость исполненных в срок обязательств) х 1/300 х 16 % (размер ключевой ставки ЦБ) х 127 (количество дней просрочки за период с 23.10.2023 г. по 26.02.2024 г.) = 708 826,62 руб.

Претензией № ИК/010-2-874 от 01.03.2024 г. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» уведомило ООО «ЭнергоСервис» о начислении неустойки и уменьшении, на ее размер суммы задолженности за поставленный товар.

Расчет представленный ответчиком проверен судом.

Пунктом 7.2 договора установлено, В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пунктом 7.3. Договора установлено, в случае просрочки исполнения Поставщикомобязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором ифактически исполненных Поставщиком.

Пунктом 7.6. Договора установлено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). Принимая во внимание просрочку исполнения обязательств, сообщаю, что платеж по Договору за поставленные Товары будет уменьшен на сумму 708 826,62 руб., исходя из следующего расчета: 10 464 960 руб. (цена Договора) 0 руб. (стоимость исполненных обязательств) х 1/300 х 16 % (размер ключевой ставки ЦБ) х 127 (количество дней просрочки за период с 23.10.2023 г. По 26.02.2024 г.) 708 826,62 руб. (пени за просрочку исполнения обязательств).

Из материалов дела следует, что истец направлял в адрес ответчика претензии № ИК/010-2-104 16.01.2025, №ИК/010-2-874 от 01.03.2025, с требованиями руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же пунктами 7.3. и 7.6. Договора, сообщаю, что причитающийся к уплате платеж по Договору за поставленные товары уменьшен на сумму 708 826,62 руб.

Настоящее исковое заявление подано в Арбитражный суд Иркутской области с соблюдением пункта 11.4. договора, согласно которому случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

Исследовав и оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

Изучив содержание договора от № 32212000074/53/2023/3Т от 14.02.2023 на поставку трансформаторов силовой ТМН-4000/35/6 УХЛ1 для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Кутские электрические сети», суд приходит к выводу о том, что данная сделка является договором подряда, в связи с чем, правоотношения сторон регулируются положениями параграфа 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Таким образом, применительно к договору подряда существенными являются условия об объеме и содержании подрядных работ и сроках их выполнения.

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Оценив условия договора № 32212000074/53/2023/3Т от 14.02.2023, суд пришел к выводу о согласовании сторонами все существенных условий.

При таких обстоятельствах, договор № 32212000074/53/2023/3Т от 14.02.2023 является заключенным, а потому, порождающим взаимные права и обязанности сторон.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменений его условий не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Требования истца о взыскании неустойки в размере 708 826 руб. 62 коп. за нарушение сроков поставки проверены судом являются верными.

Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Произведен ответчиком расчет встречных требований на сумму 262 246 руб. 92 коп. за просрочку оплаты правомерен, с учетом зачета с ответчика взыскать 446 579 руб. 70 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в арбитражный суд истец уплатил государственную пошлину в размере 10 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 304 от 16.01.2025

Таким образом, с ответчика в пользу истца следует взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" в пользу ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ОБЛКОММУНЭНЕРГО 446 579 руб. 70 коп. – неустойки за нарушение сроков поставки, 10 000 руб. – расходы по уплате государственной пошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение 15 дней с момента его вынесения.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Судья С.И. Кириченко