АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Новосибирск Дело № А45-44689/2024 19 февраля 2025 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тенёвой Т.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Специальное и транспортное строительство" (ИНН <***>), г. Новосибирск
к Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (ИНН <***>), рп.Коченево,
при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (ИНН <***>), Администрации Коченевского района (ИНН <***>), Федерального бюджетного учреждения "Федеральный центр строительного контроля" (ИНН <***>),
о взыскании неустойки в размере 30 990 рублей 21 копейки, при участии представителей: от истца: не явился, извещен,
от ответчика (посредством веб-конференции): ФИО1, доверенность № 8 от 16.06.2023, диплом, паспорт,
руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специальное и транспортное строительство" (ИНН <***>) неустойку в размере 30 990 рублей 21 копейки.
Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.
Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья О.В. Суворова