Дело <НОМЕР> ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

И.о. мирового судьи судебного участка №12 в Марьяновском судебном районе Омской области-мировой судья судебного участка №1 в Азовском немецком национальном судебном районе Омской области О.В. Свотина, при секретаре Ипатовой Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в р.п. Марьяновка Омской области (ул. Ленина, 15) 9 ноября 2023года дело по иску ПАО «Россети Сибирь» к ФИО1 о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Сибирь» обратилось в суд с требованием к ФИО1 о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, неустойки, судебных расходов, указав следующее. Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту - Правила № 861). В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Пунктом 15 Правил 861 предусмотрено, что договор считается заключённым с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию. Между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА3> <НОМЕР>, в соответствии с условиями которого стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, необходимых для электроснабжения объекта <ОБЕЗЛИЧЕНО> расположенного (который будет располагаться) по адресу<АДРЕС>, кадастровый номер земельного участка <НОМЕР> Согласно <НОМЕР> Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий. Перечень конкретных мероприятий, подлежащих выполнению со стороны Заявителя, указан в пункте 11 Технических условий (Приложение <НОМЕР> к Договору). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с п. 16 Правил № 861, <НОМЕР> составляет 1 год со дня заключения настоящего договора, т.е. до <ДАТА4> включительно. Однако мероприятия по технологическому присоединению, а также последующему извещению сетевой организации об их выполнении не исполнены Ответчиком до настоящего времени. Так, согласно п. 17 Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Из содержания пункта 16 (6) Правил № 861 следует, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение. Согласно <НОМЕР> размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии <АДРЕС> области от <ДАТА5> <НОМЕР> и составляет 122 608,80 руб., в том числе НДС 20 %.

С учетом изложенного, ПАО «Россети Сибирь» просит взыскать с ФИО1 в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» неустойку в размере 24 828,28 рублей за нарушение сроков выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА3> <НОМЕР> за период с <ДАТА6> по <ДАТА7>, неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА3> <НОМЕР>, рассчитанную как 0,25 процента от общего размера платы, составляющей 122 608,80 рублей за каждый день просрочки за период с <ДАТА8> по день фактического выполнения мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за год просрочки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 945 рублей

В судебное заседание представитель ПАО «Россети Сибирь» не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие. Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Исследовав материалы дел, мировой судья приходит к следующему. Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора), определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать исполнения его обязанности. В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту - Правила № 861). В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Пунктом 15 Правил 861 предусмотрено, что договор считается заключённым с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Как правило, построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства не передаются заказчику; силами сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками. В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пункты 16, 17 Правил). Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети. Судом установлено, что <ДАТА3> между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор <НОМЕР> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства в соответствии с техническими условиями осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих технических характеристик: максимальная мощность энергопринимающих устройств 100.0 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей 0, 4 кВт. (п. 1). Заявитель принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта <ОБЕЗЛИЧЕНО> расположенного (который будет располагаться) по адресу<АДРЕС>, кадастровый номер земельного участка <НОМЕР> Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен в 1 (один) год со дня заключения настоящего договора (п. 5). При этом, пунктом 22 указанного договора определено, что договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую компанию.

Согласно входящему штампу центра обслуживания клиентов, проставленному на первой листе договора, подписанный заявителем экземпляр поступил в сетевую организацию <ДАТА3>, что является датой заключения договора. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Приказами РЭК <АДРЕС> области от <ДАТА5> <НОМЕР>, и составляет 122608,80 рублей, в том числе НДС 20 % в сумме 20434,80 рублей (пункт 10 договора). Пунктом 11 договора установлено, что плата за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

10% платы за технологическое присоединение в размере 12260,88 рублей, в том числе НДС 20% В СУММЕ 2043,48 рублей вносятся в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

30% платы за технологическое присоединение в размере 36782,64 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 6130,44 рублей вносятся в течение 60 календарных дней с даты заключения договора;

20% платы за технологическое присоединение в размере 24521,76 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 4086,96 рублей вносятся в течение 180 календарных дней с даты заключения договора;

30% платы за технологическое присоединение в размере 36782,64 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 6130,44 рублей вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;

10% платы за технологическое присоединение в размере 12260,88 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 2043,48 рублей вносятся в течение 1 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Согласно п. 12 выше названного договора датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединения считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации. Денежные средства на счет ПАО «Россети Сибирь» не поступили в установленный срок, в следствии чего истцом в адрес ФИО1 была направлена претензия с предложением о внесении денежных средств в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения претензии.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Ответчиком ФИО1 не представлены доказательства исполнения обязательства по внесению платы за технологическое присоединение, в связи с чем требования ПАО «Россети Сибирь» о взыскании неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА3> <НОМЕР> за период с <ДАТА6> по <ДАТА7> г. подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случаен неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. В соответствии с подпунктом «г» пункта 16 (6) Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению … считается нарушенным заявителем, если заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение. При разрешении требования о взыскании неустойки за нарушение сроков внесения платы за технологическое присоединение, суд учитывает, что существенным условием договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике (делегировавшим Правительству Российской Федерации определение существенных условий договора) и подпунктом "в" пункта 16 Правил N 861, в числе прочего являются положения об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором и Правилами. Договор технологического присоединения в силу ст. 426 ГК РФ является публичным договором. Наличие публичного элемента в гражданско-правовых отношениях свидетельствует о том, что стороны отношений не в полной мере свободны в установлении своих прав и обязанностей, в определении условий договора, что подтверждается позицией, изложенной в апелляционном определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от <ДАТА10> N АПЛ19-364 "Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 15.07.2019 N АКПИ19-349, которым было отказано в удовлетворении о признании частично недействующим абзаца третьего подпункта "в" пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от <ДАТА2> N 861". С учетом изложенного, произведенный истцом расчет неустойки в размере 24828,28 рублей за период с <ДАТА6> по <ДАТА7> г суд находит обоснованным, а исковые требования о взыскании неустойки в размере 122608,80 руб. подлежащими удовлетворению. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу ст. 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Поскольку ФИО1 обязательства по внесению платы за технологическое присоединение не исполнены надлежащим образом до настоящего времени, то требования истца о взыскании неустойки по день фактического исполнения обязательства суд также находит обоснованными и подлежащими удовлетворению. Согласно положений ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 настоящего Кодекса. Исковые требования удовлетворены судом в полном объеме, в связи с чем, с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Сибирь» подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 945 рублей. Руководствуясь ст.ст. 98, 194-199, 235-237 ГПК РФ, мировой судья

РЕШИЛ:

Иск ПАО «Россети Сибирь» к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, паспорт <НОМЕР>, в пользу ПАО «Россети Сибирь» ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, неустойку в размере 24828,28 руб. за нарушение сроков выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА3> <НОМЕР> за период с <ДАТА6> по <ДАТА7> г. Взыскать с ФИО1, паспорт <НОМЕР>, в пользу ПАО «Россети Сибирь» ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА3> <НОМЕР> , рассчитанную как 0, 25 процентов размера платы, составляющей 122608,80 руб. за каждый день просрочки за период с <ДАТА8> по день фактического выполнения мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за год просрочки, расходы по уплате государственной пошлины 945 руб.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе обратиться к мировому судье с заявлением о составлении мотивированного решения в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании, и в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Марьяновский районный суд г. Омска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Мировой судья О.В. Свотина

Мотивированное решение изготовлено 23 ноября 2023 г.

Мировой судья О.В. Свотина